Bir yol yapım işinde kamulaştırma ve proje sorunları nedeniyle 7 kez süre uzatımı veren idarenin, işin bitmemesi üzerine yükleniciyi 4735 S.K. Md. 25/f'den (taahhüdünü yerine getirmemek) yasaklaması. Danıştay,… Devamı
Dere ıslahı işinde yüklenici, sözleşmede olmamasına ve idare talimatı bulunmamasına rağmen işin gereği olarak eski beton duvarları yıkmıştır. İdarenin ödemeyi reddetmesi üzerine açılan davada Yargıtay,… Devamı
Bir yapım işinde, idare sözleşmeye aykırı olarak "çalışılmayan dönemi" (121 gün) süre uzatımına ekleyerek kamu zararına (kesilmeyen gecikme cezası) yol açmıştır. Sorumlu tutulan kontrol mühendisi, kararda… Devamı
Bir asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklı 85 günlük süre uzatımı, işi sözleşmedeki "havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan" döneme (kış ayları) sarkıtmıştır. Sayıştay Temyiz Kurulu, işin ağırlıklı… Devamı
Bir hastane yapım işinde, idare, başka bir isteklinin açtığı dava ve KİK'in düzeltici işlem kararı üzerine mevcut yükleniciyle olan sözleşmeyi feshetmek zorunda kalmıştır. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (2017/313… Devamı
Yüksek Fen Kurulu (YFK), 2022/43 sayılı kararında yeni birim fiyat tespitinde kâr ve genel gider oranını inceledi. Bir yapım işinde sözleşmenin 28. maddesi "yeni fiyatta kâr ve genel gider %15 alınır"… Devamı
Bir yemek hizmet alımı sözleşmesinde, elektrik ve su giderlerinin kime ait olduğu konusunda sözleşme metni (Yükleniciye ait) ile teknik şartname (İdareye ait) arasında çelişki çıkmıştır. Yargıtay 15. Hukuk… Devamı
Bir şebeke hattı yapım işinde, idare ile yüklenici arasında tespit edilen yeni birim fiyatlar, Sayıştay denetimi sonucunda "kamu zararı" olarak değerlendirilmiştir. İdare ile yüklenici arasında bu kesinti… Devamı
Kamu İhale Kurulu (KİK), 2022/DK.D-94 sayılı düzenleyici kararı ile sözleşme devirlerindeki iki önemli usul sorununu çözmüştür. Karara göre, devir sözleşmesinin noter onayı zorunluluğu, asıl sözleşmenin… Devamı
KİK'in 2020/DK.D-17 sayılı kararı, 4735 S.K. Geçici 4. Md. uyarınca yapılan sözleşme devirlerinde teminat konusunu netleştirmiştir. Karara göre, kanundaki "teminatı iade edilir" hükmü, geçici kabul noksanları… Devamı