Bir hastane bakım hizmeti alımı ihalesinde, idare ihaleyi re'sen iptal etmiştir. Ancak Danıştay, iptal kararından önce idareye başka istekliler tarafından (iptalle ilgisi olmayan konularda) şikâyet başvurusu… Devamı
Bir bina yapım işinde, idareden kaynaklı ruhsat gecikmesi nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir. Bu uzatma işi kış dönemine (havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem) sarkıtmıştır.… Devamı
Bir voleybol salonu tadilat işinde, yüklenici cephe kaplamalarının "hasarsız sökülmesinin" teknik olarak (ifa imkansızlığı) mümkün olmadığını iddia etmiştir. Mahkemece atanan (inşaat mühendisi, mimar,… Devamı
Fiyat farkı ödenmeyeceği kararlaştırılan bir yapım işinde idare, tespit ettiği yeni birim fiyatı (YBF) yüklenicinin talebi üzerine "uygulama yılı" rayiçlerini gerekçe göstererek her yıl güncellemiştir.… Devamı
Bir ikmal inşaatı, teknik zorunluluklar (heyelan riski, %10 iş artışını aşan maliyet) nedeniyle idare tarafından tasfiye edilmiştir. Yüklenici, işin sözleşme bedelinin %80'inin çok altında kaldığı gerekçesiyle… Devamı
Bir hizmet alımında, idare (Bakanlık) işçilere ödediği Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarını yükleniciye rücu etmiştir. Yüklenici takibe itiraz etmiştir. Yargıtay, TİS farkından idarenin (asıl işverenin)… Devamı
Anahtar teslim götürü bedel bir spor salonu işinde, idare "vaziyet planı"nda görünen ancak "uygulama projesi"nde yer almayan dış çevre duvarının yapılmasını istemiştir. Yargıtay, sözleşmedeki "ihale dokümanları… Devamı
Bir kanalizasyon işi yüklenicisi, sözleşme dışı "kırmataş nakliyesi" için fazla imalat bedeli talep etmiştir. Yargıtay, sözleşmenin eki olan ve HMK 193 uyarınca "delil sözleşmesi" niteliği taşıyan Teknik… Devamı
Bir yapım işinde Sayıştay denetçisi, yeni birim fiyat tespitinde yüklenicinin taşeronuna ödediği (daha düşük) faturayı esas alarak aradaki fark için kamu zararına hükmetmiştir. Sayıştay Temyiz Kurulu,… Devamı
Bir müşavirlik işinde idare, yapım işinin uzaması nedeniyle yükleniciye süre uzatımı vermiştir. Sayıştay denetçisi, "Kritik Yol Diyagramı" sunulmadığı için süre uzatımının usulsüz olduğunu ve gecikme cezası… Devamı