Anayasa Mahkemesi, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan itirazen şikâyetlerde başvuru bedelinin iadesi için aranan "iddiaların tamamında haklı çıkma" şartını mülkiyet hakkına aykırı bularak iptal etti.… Devamı
Kamu ihalelerinde sözleşme imzalayan yüklenicilerin KİK'e ödediği sözleşme bedelinin onbinde beşi tutarındaki payın, sözleşme yüklenicinin kusuru olmaksızın feshedilse dahi "hiçbir durumda iade edilmemesi"… Devamı
Bir ikmal inşaatında yüklenici, aşırı yağışları ve meteoroloji raporunu gerekçe göstererek süre uzatımı talep etmiştir. İdare, sadece yağış raporuna değil, arazinin "yoğuşkanlığı yüksek katman" olan toprak… Devamı
Götürü bedel bir afet konutu yapım işinde, idare sözleşmeden sonra tek taraflı olarak işin yerini değiştirmiştir. Yüklenici, haklarını saklı tutarak işi yapmış ancak yeni yerin getirdiği ek maliyetleri… Devamı
Bir atıksu tesisi yapım işinde, idare tarafından gösterilen yerin "mera arazisi" olduğu anlaşılmıştır. Yüklenicinin bu alana yaptığı imalatların bedelini talep ettiği davada Yargıtay, yüklenicinin basiretli… Devamı
Bir motor test istasyonu alımında, teslim edilen mal muayeneden reddedilmiştir. Yüklenicinin mal değişikliği hakkını kullanarak getirdiği yeni mal da önce muayeneden, sonra itiraz muayenesinden reddedilmiştir.… Devamı
Bir yapım işinde, sözleşme dışı yeni imalatlar için yeni birim fiyat tespiti yapılırken, idarede daha düşük bedelli kamu rayiçleri (Bayındırlık) varken yüklenicinin daha yüksek olan teklif rayiçlerinin… Devamı
Anahtar teslim götürü bedel bir yapım işinde, mimari uygulama projesi "teras çatı" gösterirken, mahal listesi ve yaklaşık maliyet "ahşap oturtma çatı" imalatlarını içermiştir. Yüksek Fen Kurulu (YFK),… Devamı
Bir onarım işi ihalesinde, KİK'e itiraz edip mahkeme kararıyla ihaleyi kazanan ikinci firma, işin sadece %51'lik kısmını yapabilmiştir. Firma, 4735 sayılı Kanun'un 24. maddesi (veya YİGŞ 21/5) uyarınca… Devamı
Bir okul inşaatı yapım işinde, ihaleye itiraz süreci yargıya taşınmış ve mahkeme kararı üzerine KİK "düzeltici işlem" belirlemiştir. İdare, bu kararlara uyarak mevcut yükleniciyle olan sözleşmesini tasfiye… Devamı