Bir üniversite binası yapım işinde, peyzaj işlerinin sözleşme kapsamında olup olmadığına dair iki ayrı bilirkişi raporu arasında çelişki (biri "proje dahilinde" dedi, diğeri "proje dahilinde değil, ön… Devamı

Covid-19 nedeniyle öğrenci taşıma işini ifa edemeyen yüklenici, mücbir sebep iddiasıyla süre uzatımı verilmemesine ilişkin muarazanın giderilmesi için dava açtı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, davanın "sözleşme… Devamı

Temizlik hizmet alımı işinde yüklenici, teminat mektubunun iadesi için menfi tespit davası açtı. İdare, "ödenmeyen işçi maaşları" (İş K. 36) ve "kıdem tazminatları" (İş K. 112) nedeniyle teminatı nakde… Devamı

Hizmet alımı işinde, idarenin (Belediye) işçilere ödediği kıdem tazminatını yüklenicinin hakedişinden mahsup etmesi üzerine açılan itirazın iptali davası. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, işçilerin kıdem tazminatından… Devamı

Bir tiyatro salonu inşaatında, ana yüklenicinin alt yükleniciye (taşerona) kestiği gecikme cezası davası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki sözleşmenin "eksikliklerin 10… Devamı

Hakkari'de yol yapım işi feshedilen yüklenicinin açtığı davada, talep sonucu (petitum) çelişkili ve belirsiz bulundu. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, dava dilekçesinde "işe devam etme", "feshin tespiti", "teminatın… Devamı

2016'daki %30'luk asgari ücret artışı nedeniyle "sözleşmenin uyarlanması" talebiyle açılan davada Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin ret kararını bozdu. Yargıtay, asgari ücretin "kamu… Devamı

Bir yapım işini üstlenen iş ortaklığının (adi ortaklık) idare aleyhine açtığı gecikme cezası iadesi davası, Yargıtay'dan usul hatası nedeniyle döndü. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, davanın sadece pilot ortak… Devamı

Fabrika inşaatında çalışan bir alt yüklenici (davacı), sözleşme yaptığı ana yükleniciden (AAAAA) alacağını alamayınca, doğrudan iş sahibine (BBBBB) alacak davası açtı ve "inşaatçı ipoteği" (TMK 893/3)… Devamı

Fuar standı kurulum işinde (eser sözleşmesi), "eksik veya geç teslimde yüklenici hiçbir bedel talep edemez" şeklindeki sözleşme hükmü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi. YHGK, bu şartın tacir… Devamı