Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 4734 S.K. Md. 17/b (rekabeti etkileyecek davranış) uyarınca haklarında "ihalelere katılmaktan yasaklama" kararı verilen isteklilerin, bu fiilleri nedeniyle geçici teminatlarının… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle verilecek süre uzatımının, "gecikilen gün sayısı kadar" otomatik olarak eklenemeyeceğine karar verdi. Karar, doğru hesaplamanın "sözleşmeye… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, yüklenicinin "yasak fiil ve davranış" (fen ve sanata aykırı, kusurlu imalat) nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, idarenin kesin teminatı gelir kaydetmesinin bir… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, yapım işinin feshinde "ortak kusur" (yüklenicinin işi yavaşlatması, idarenin ise gerekli geçiş izinlerini almaması) bulunması halinde, tarafların birbirinden (menfi zarar gibi)… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, götürü bedel yapım işlerinde, idarenin talimatı olmadan yapılan ancak idarenin yararına olan sözleşme dışı imalatlarda %10 sınırını aşan kısmın bedelinin, YİGŞ Md. 21'e göre… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki (AB projesi) eser sözleşmesinin özel hukuk sözleşmesi olduğuna ve nakdi bedelli sözleşmelerin tek taraflı irade beyanıyla feshedilebileceğine karar verdi.… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, yüklenicinin kusuruyla (işi yavaşlatma) feshedilen kamu ihale sözleşmesinde, idarenin talep edebileceği "menfi zararın" (olumsuz zarar) nasıl hesaplanacağını detaylandırdı.… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, sözleşmenin haksız feshi nedeniyle yüklenici lehine hükmedilen "müspet zarar" kapsamındaki kâr kaybı tazminatına KDV eklenemeyeceğine karar verdi. Karar, KDV'nin "mal teslimi… Devamı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, sözleşmenin (özellikle yüklenicinin kusuruyla) feshedilmesi durumunda, iş sahibinin "ifaya ekli ceza" (gecikme cezası) talep edemeyeceğine karar verdi. Fesih, sözleşmenin ifasından… Devamı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kamulaştırma bedeli tespiti davalarında, yapı maliyetlerinin hesabında kullanılan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (ÇŞB) resmi birim fiyat listelerinin "yılın tamamında geçerli"… Devamı