Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 SK) uyarınca düzenlenen sözleşmelerde temel prensip, yasalarda açıkça belirtilen sınırlı durumlar dışında hüküm değişikliği yapılamamasıdır. Sözleşme bedelinin aşılmaması… Devamı

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 SK) uyarınca, ihale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. Sözleşmenin ifası sırasında fiyat farkı ödenmesi veya iş artışı… Devamı

İhalenin idare mahkemesi kararı ile iptal edilmesi ve öncesinde sözleşme imzalanmış olması hali karmaşık bir haldir. Bu durumda nasıl hareket edileceği tereddütlü olmakla birlikte, ikincil mevzuatta bu… Devamı

Hakedişlerin geç ödenmesi yükleniciler açısından süre uzatım hakkıdır ve idarenin kusurudur. Bu sebeple ödemesi geç yapılan yükleniciler süre uzatım talebinde bulunabileceği gibi, sözleşmeden kaynaklı… Devamı

Havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmadığı günleri gerekçe tutularak süre uzatım talebinde bulunulamaz. Ancak, süre uzatımı verilmesi durumunda, verilen süre uzatımı bu döneme denk gelirse, işin… Devamı

Yapım işlerinde, teslim edilen yapının idare tarafından geçici kabul işlemlerinin yapılması ve bunun üzerine kullanılması gerekmektedir. İdare tarafından geçici kabul yapılmayan ancak kullanımına başlanan… Devamı

İhale mevzuatına göre yapılan ihalelerin KİK tarafından hazırlanmış tip sözleşmelere göre sözleşmesinin imzalanması beklenir. Ancak, bazı durumlarda, ihale mevzuatına göre yapılması gerektiği halde, yapılmayan,… Devamı

Sözleşmelerde, taraflardan bir tanesinin haklarını kullanabilmesi için kusursuz olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Ortak kusur olan hallerde, sözleşmeden kaynaklı hakların kullanılabilme imkanı olmadığı… Devamı

İhale dokümanları arasında uyumsuzluk olması halinde, tip sözleşme düzenlemeleri ve delil sözleşmesi hükümleri gereği, ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki öncelik sıralamasına göre hareket edilmelidir.… Devamı

Kamu ihalesi sonucunda imzalanan ve ifasına başlanan bir sözleşmenin, dayanağı olan ihale işleminin sonradan idari yargı kararıyla iptal edilmesi, hukuki bir kriz doğurmaktadır. Bu makale, söz konusu durumda… Devamı