...039;inden daha düşük bir bedelle tamamlanması durumunda yükleniciye kâr kaybı ödenmesini düzenleyen 4735 sayılı...

...yapılan kat karşılığı ihalelerde, teknik şartname ile yükleniciye bırakılan sorumlulukların daha sonra idare bütçesinden...

Ancak idare, 01.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükleniciye 87 gün süre uzatımı vermiştir.

İdare (Belediye), bu talebi kabul ederek yükleniciye 72 gün ek süre vermiş ve iş bitim tarihini ötelemiştir.

İş sahibi, ihtarname çekerek sözleşmeyi feshetmiş ve yükleniciye yaptığı fazla ödemelerin iadesi ile birlikte...

İdare, bu öngörülebilir gecikmeler için yükleniciye zaten süre uzatımı vererek sözleşmenin gecikmeye...

...Mahkemesi (BAM), jeneratör bedelinin (ve diğer bazı kalemlerin) yükleniciye ödenmesine karar vermiştir.

Anahtar teslim götürü bedel işler, doğası gereği yükleniciye belirli riskleri yükler.

Bu toplam hakediş bedelinden, yükleniciye daha önce ödenen ara hakediş toplamları (örn...

...farkı, sosyal yardım ve ikramiye ödemelerini fiyat farkı olarak yükleniciye ödemiştir.