Bütçe İçi İşletme (5393 S.K. 71): Belediyelerin bu tür işletmeler kurması yasaldır.

...başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesini ifade eder... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 SK) ile belirlenen genel hükümler... Bu süreçte asıl sorumluluk daima yükleniciye aittir.

Madde 58, yasaklama yetkisini sayarken; ... ilişkin bütün mevzuatı...

...Bastırılır İdare faaliyet raporları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi... Ancak bu görüş, çoğunluk tarafından kabul edilmemiştir.

...mevcut eksiklikleri yazılı olarak yükleniciye bildirecek, eksikliklerin... Şti.'ye (asıl davada davacı) devretmiştir. ...28.02.2023 tarihli ve E:2022/715, K:2023/776 sayılı kararı...

...Değildir, KDV Eklenemez İdare veya iş sahibi tarafından haksız... Ancak bu kâr kaybı tazminatının üzerine, sanki... Yargıtay 15. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 1.

...başlatmaması, yüklenicilerin hem hakedişlerden kesilen teminatlarını... ...bağlanan teminat kesintilerinin yükleniciye iadesi gerektiğine... Yargıtay 15.

...gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... maddesi kapsamında değerlendirmiştir. ...2016 tarihli ve 315 Karar No, 215 İlam No 'lu kararını...

Giriş Yapım işleri, mühendislik ve mimarlık... Aksi halde yükleniciye ceza uygulanacaktır.

İdarenin Ödenek Yokluğu Yükleniciye Hem Süre Uzatımı... ...yüklenicinin finansal akışını bozarak iş programını aksatır. maddesi, 4735 S.K.