...sözleşme imzalandıktan ve iş başladıktan aylar sonra, yüklenicinin bu belgeleri sunduğu tarihte aslında ciddi bir... Yüklenicinin yatırdığı yüksek meblağlı kesin teminatın tamamı gelir kaydedilecek midir?

yüklenici kârı ve genel giderler. Olayın Arka Planı: Kırık Parkeleri Kim Temin Edecek? İdare, bu kırılan parkeleri kendisi temin ederek (veya bedelini yükleniciye ödeyerek) imalatı tamamlatmıştır.

Eğer In değeri Io değerinden büyükse, yükleniciye artı fiyat farkı ödenir. Eğer endeksler düşerse (nadiren görülse de), yükleniciden eksi fiyat farkı kesilir.

Özellikle yüklenicinin işi zamanında bitirememesi veya imalatları... ...gecikme cezası (ifaya ekli ceza) isteyip isteyemeyeceği ve yüklenicinin yaptığı kısmi imalatların bedelinin nasıl...

...Olayın Arka Planı: Bakiye Alacak ve Fazla İmalat Talebi Davacı yüklenici, Urla Belediye Başkanlığı ile 2012 yılında 522... Yüklenici, işi gecikmeli bitirmiş; idarenin hakedişleri geç...

YFK Görüşünün Hatalı Yorumlanması Yüklenicinin talebi üzerine idare, YFK'dan görüş istemiştir. ...her yıl güncellenmesine izin verip vermediği, idareler ve yükleniciler arasında ciddi anlaşmazlıklara ve kamu zararı...

bilgisayarın yüklenici tarafından temin edilmesine ilişkin doküman düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu... ...sınırı, belirli bir okuldan mezuniyet gibi) rekabeti daraltıcı kriterler belirlememelidir. Yükleniciden Laptop İsteyebilir mi?

Yüklenici, bu belgeleri 7 gün gecikmeyle 11.07.2016 tarihinde idareye sunmuştur. İdareler için: Bir yüklenici teknik personel belgelerini geç sunarsa, idare hemen ceza kesmemelidir.

Esas Olan Tarafların Mutabakatıdır: En önemlisi, Temyiz Kurulu, sözleşmenin taraflarının (idare ve yüklenicinin) mutabık kaldığı ve uyguladığı bir süre uzatımı kararının, salt bir usul eksikliği (diyagram sunulmaması) gerekçesiyle yok sayılmasının ve gecikme cezası çıkarılmasının mevzuata...

...yüklenicinin kusuru olmaması, engelin taahhüdü engellemesi, yüklenicinin engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi... ...Gerekçesiyle Süre Uzatımı Talebi Bir ikmal inşaatı işinde yüklenici, idareye başvurarak Meteoroloji Müdürlüğü'...