Hukuk Dairesi, ana yüklenicinin ifaya ekli ceza talebini reddeden yerel mahkeme kararını onamıştır.

Mahkemenin Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayanması Yerel mahkeme, yargılama sırasında alınan bilirkişi raporuna dayanarak gecikme cezasına hükmetmiştir.

...gelmese de yüklenicinin kesilen nakdi teminatları istemekte haklı olduğuna karar vererek yerel mahkeme kararını bu yönde bozmuştur.

Yargıtay'ın Götürü Bedel ve Birim Fiyat Ayrımı Yargıtay, yerel mahkemenin uyarlama kararını bozarken iki temel hukuki ayrım yapmıştır: TBK 480/II...

Yerel mahkeme bunu bir gecikme tazminatı olarak yorumlasa da, Yargıtay bu görüşe katılmamıştır.

Hatalı Yöntem: Eksik İşlerin Maliyeti veya Giderim Bedeli Yerel mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak, davacının eksik ve ayıp giderim bedelleri...

Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi, yüklenicinin dilekçesindeki beyanını feragat...

...n genel sosyolojik ve psikolojik özelliklerini (genel nitelikli yoklamalarla) anlamanın, yerel ihtiyaçların tespitine de yardımcı olabileceğini ve mevzuatın bilgi kaynaklarını...

Analizin Sonucu Yargıtay, yerel mahkemenin teminatın iadesi talebini reddeden kararını bozmuştur.

...belirlenmesi ve ancak bundan sonra bir gecikme varsa ceza kesilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozmuştur.