...daha sonra idare bütçesinden (4734'e göre yeni bir ihale ile) karşılanması, kamu kaynaklarının... Analizin Sonucu İdareler İçin: Teknik şartnamelerdeki...

...quot;İşi Bitirmedin Dedi Bir içmesuyu yenileme inşaatı işinde idare (iş sahibi), yüklenicinin... Analizin Sonucu İdarelerin, yer teslimi ve proje...

...fazla yapılan imalat bedelleri ile fiyat farkı gibi kalemlerden oluşan bir... Analizin Sonucu Yükleniciler İçin: Anahtar...

.'ın teklifinin yeniden değerlendirilmeye alınmasına ilişkin... Analizin Sonucu İsteklilerin ihaleye katılım...

Analizin Sonucu Yargıtay, HMK 266'ya aykırı... ...aralarında uzman makine mühendisinin de bulunduğu yeni bir heyetle ifa imkansızlığının...

maddesi (yeni TBK 179/II) kapsamında bir ifaya ekli cezai... Analizin Sonucu Bu karar, gecikmiş bir işi...

Analizin Sonucu Bu karar, SGK teşvik kesintileri... ...Geçici Madde 68/8, özel bir kanun hükmüyle , fiyat farkı ödenen sözleşmelerde bu desteğin...

maddesinin (yeni YİGŞ Md. Analizin Sonucu Hakediş gecikmesi süre uzatımı...

Analizin Sonucu ve Taraflar İçin Çıkarımlar... ...bu başvuruların nasıl yapılacağına dair yeni ve bağlayıcı kurallar getirilmiştir....

...olarak (yani 10 günlük süre dolduktan sonra) yeni bir sözleşmeye davet yazısı gönderilmesine... Analizin Sonucu İdareler, 4734 sayılı Kanun'un 41.