Bir alüminyum cephe kaplama işine ait sözleşmede, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlendiği bir davada, Yargıtay gecikme cezası hesabını hatalı buldu. bilirkişi raporu , cephe kaplama , eser sözleşmesi , gecikme cezası , ifaya ekli ceza , iş günü , süre hesabı , takvim günü , Yargıtay 15.

Yargıtay, geçici kabul tutanağında gecikme cezasıyla ilgili bir ihtirazi kayıt (çekince) bulunmamasının, Borçlar Kanunu uyarınca idarenin bu hakkından vazgeçtiği anlamına geldiğine ve kabulle birlikte ceza isteme hakkının düştüğüne hükmetmiştir.

feshedilemeyen süre , gecikme cezası , götürü bedel , ifaya ekli ceza , İhtar süresi , sözleşmenin feshi , Yapım işi , Yargıtay 15.

Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15. eser sözleşmesi , fesih , fiziki oran yöntemi , gecikme cezası , götürü bedel , ifaya ekli cezai şart , müspet zarar , sözleşmenin feshi , Yargıtay 15.

Yargıtay’dan Ezber Bozan Ceza Kararı: Sözleşmede “Toplam Bedel” Yazsa Bile Ceza “Kalan İşten” Kesilir Kamu ihalelerinde gecikme cezasının hangi bedel (toplam sözleşme bedeli mi, yoksa sadece geciken/eksik kalan işin bedeli mi) üzerinden kesileceği, idareler ve yükleniciler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biridir.

Yargıtay Uyardı: Daireyi İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan, Gecikme Cezası Alamaz! Bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, dairelerini geç teslim alan arsa sahiplerinin talep ettiği gecikme cezası Yargıtay'dan döndü.

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, iş sahibi sözleşmenin ifasından vazgeçip sözleşmeyi feshettiğinde, artık ifa talep edemeyeceği için, ifaya bağlı olan gecikme cezasını da kural olarak talep edemez.

Gecikme Cezası İfaya Ekli Cezai Şart Niteliğindedir Yargıtay, öncelikle sözleşmedeki gecikilen her takvim günü için...& eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay Kararı

Bir tiyatro salonu inşaatında, ana yüklenicinin alt yükleniciye (taşerona) kestiği gecikme cezası davası Yargıtay'dan döndü. alt yüklenici sözleşmesi , cezai şart , eksik iş , eser sözleşmesi , Geçici kabul , gecikme cezası , itirazın iptali , menfi tespit , Yargıtay 6.

Gecikme cezası ilk sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmakta olup, özellikle tip sözleşme düzenlemeleri ile Yargıtay kararları arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır.