Eksik Araştırma Nedeniyle Bozma Kararı Yargıtay, yerel mahkemenin, sanıkların iş yapılmadı, para iade edildi/personele dağıtıldı savunmasını tam olarak araştırmadan görevi kötüye kullanma kararı vermesini hukuka aykırı bulmuştur.

İlk Bozma Kararı: Yargıtay Hesaplama Yöntemini Tarif Etti Dava ilk olarak Yargıtay 15. Bozmaya Uymanın Yükümlülüğü: Mahkemelerin, Yargıtay'ın bozma ilamına uyması, sadece şeklen uydum demek değil, bozma kararında tarif edilen hukuki incelemeyi ve hesaplama yöntemini eksiksiz uygulamak demektir.

Yerel Mahkeme: İdarenin Ret Hakkı Var, Fesih Haklıdır İlk Derece Mahkemesi, idarenin tasfiye talebini reddetmesinin KİK düzenlemelerine uygun olduğunu, bu ret kararına karşı idari yargıda dava açılmadığını belirterek, idarenin yaptığı feshin haksız olmadığını kabul etmiş ve teminat iadesi talebini reddetmiştir.

Hakkın Kötüye Kullanılması (Kararın Esası): Yargıtay usulden bozmuş olsa da, yerel mahkemenin idarenin kendi kusurunu kabul ettikten sonra ihtirazi kayıt yok demesi hakkın kötüye kullanılmasıdır yönündeki tespiti, davanın esası açısından önemlidir.

Yargıtay Kararı: ONAMA Davalı idarenin temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Yargıtay'ın (başka bir kararımızda analiz ettiğimiz) Asgari Ücret Desteği (5510 S.K.

Yargıtay Kararı: İki Maddenin Yaptırımı Tamamen Farklıdır Yargıtay 15.

Askeri Yargıtay, bir birlik mal muhasebe sorumlusu astsubay hakkında ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma (zimmet açığı) suçundan verilen mahkumiyet kararını noksan soruşturma nedeniyle bozdu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu (CGK), itirazı haklı bularak yerel mahkeme kararını bozmuştur. sayılı emsal kararı incelenecek; savcılığın açıkça dava açmadığı bir suçtan (ihaleye fesat), mahkemenin re'sen yargılama yapıp yapamayacağı tartışılacaktır.

eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay Kararı

ibra tutanağı , icazet , şirket müdürü , taşeron sözleşmesi , Yargıtay Kararı , Yetkisiz temsil