...yüklenicinin erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır. ...dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

...anlaşılması gerektiği; davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı ve sözleşme... ...belgesinin sunulması ve hisse oranını teminat süresince muhafaza edileceği taahhüt edilmesine... ...görülmekle birlikte, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02.06.2020 tarihinde... ...Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi”nde, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar... Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi...

...şirket tarafından, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22. maddeleri uyarınca iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... ...anlaşılması gerektiği, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı ve sözleşme...

...4734 Sayılı KİK ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, taraflar arasındaki sözleşmenin... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi...

...ortağı diğer davacının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. ...süre uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu ve davacı... maddeleri uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının...

...hususunda taraflarca anlaşılamamasına binaen Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin... 1) Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle...

...gerçekleştirdiği benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlara gerekse... ...davranıldığı, Sayıştay Denetçisince denetim sürecinde karara konu işte kullanılan malzemelere... Maddesi ile; yeni birim fiyatların Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 11/03/2021 tarihinde... ...olmak üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave süre verildiği ve iş bitim tarihinin 29/05/2023... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan...

...zamanaşımı süresi , hak düşürücü süre , kamu ihale sözleşmeleri kanunu , zamanaşımı süresi ...kabulünün yapıldığı 31.12.1992 tarihine 12 aylık süre eklendiğinde kesin kabulün 31.12.1993...