...sayılı Kanunlar gereği alımlarını ve yapım işlerini yasal prosedürlere... ...kablolama işleri yaptığını, bu işleri davalı idarenin personellerinin...

...ilerlemesi için makineli yapıldığını kabul etmiş, ancak bu durum için YİGŞ... ...Danışmanlık uzmanlığından destek almak, hakedişlerinizi mevzuata uygun ve eksiksiz... Kamu yapım işlerinde hakediş ödemelerinin...

...ilişkin gerekçe raporunu ve yeni fiyat tutanağını imzalayan ve Olur... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md. Yapım işlerinde, sözleşmede yer alan bir...

...sözleşmelerinde, özellikle de kamu yapım işlerinde, yüklenicinin en temel... ...kapsamında değerlendirilemeyeceğini kabul etmektedir.

...Düşükse Kamu Zararı Yoktur Yapım işlerinde yeni birim fiyat (YBF) tespiti... ...ortalamasını rayiç bedel olarak kabul ederek YBF analizini oluşturmuştur... Sayıştay Temyiz Kurulu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

...Gecikmesi Süre Uzatımı Hakkı Doğurur Yapım işlerinde yükleniciler, çoğu... ...idareden kaynaklı kusur olarak kabul edip etmeyeceği ve süre uzatımı...

İdare, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 22. ...iş iskelesi kullanıldığı savunması kabul edildi). ...quot;proforma fatura usulünün kesinlikle yanlış olduğunda ısrar... ...ştay'dan Kritik Karar Yapım işlerinde sözleşmede bulunmayan yen...

...HDD bellek temini ve montajı işleri için yeni birim fiyat belirleme... ...kaynakların verimli kullanılması ilkesini ihlal eden idare görevlileri... ...onaylanmamış proforma faturaların rayiç kabul edilmesi sonucunda yeni birim fiyatların... Yapım işlerinde sözleşme dışı yeni...

...Alınmalıdır Fiyat farkı verilen yapım işlerinde, sözleşmede bulunmayan... ...kullanıldığı yönündeki savunmaları kabul edilmemiştir.

Yapım işlerinde sözleşme dışı imalatlar... ...güncelliyorum savunması geçerli kabul edilmiştir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.