Yargıtay'dan Akde Tahammül Süresi, & Kamu yapım işlerinde yüklenicinin işe... Davacı alt taşeron, işin %70'ini tamamlamıştır. ...kamulaştırma) çözülmemiş olması, işin fiilen yapılmasını imkansız... ...quot; Kararı: İdare Kamulaştırmayı Bitirmezse Yüklenici İşi Feshedebilir...

...isteklinin sunduğu alt yüklenici iş bitirme belgesinin konusunun Yeni... ...uygun olarak hangi işlerin benzer iş sayılacağını belirler... Kurul, öncelikle ihale konusu işin niteliğini analiz etmiştir. Yapım işi ihalelerinde, isteklilerin...

...r Günle Kaçan Milyonluk İhaleler Yapım işleri ihalelerinde rekabet... Bu boşluk, idarelerin işin kolayına kaçarak sadece tam yılları... ...Muameleyi Sağlaması: Karar, fiili tecrübe süresi daha fazla olan mühendisin, bu... ...1 gün geçmiş bir mühendis, aynı iş deneyim tutarına (5 yıllık) sahip...

...ihalelerinde idareler, üstlenilecek işin nitelikli ve konusunda uzman personel... ...bir yol beton elemanları alımı ve yapım işi ihalesinde, Sözleşme Tasarısı... ...mesleki unvanı, sayısı ve deneyim süresini içerir. ...llikle deneyim süresi şartının, işin gerekliliklerini aşan bir seviyede...

Giriş Bir kamu yapım işi ihalesi süreci, sözleşmenin... ...noktasıdır ve işin süresinin (sözleşme süresinin) işlemeye başladığı andır... İşin süresi resmi olarak başlar ancak iş durdurulmuş sayılır . Engel ortadan kalktığında idare işi yeniden başlatır.

...Çalışılmayan Dönemi' Süreye Ekledi Yapım işlerinde süre uzatımları, özellikle... İşin toplam süresi 360 güne çıkar. ...quot;çalışılmayan dönemin iş süresine dahil edilip edilmediği... ...Bir kamu idaresi, lise ve yurt yapım işini 300 gün süreyle ihale eder....

Giriş Kamu yapım işlerinde bir projenin tamamlanması... Bu fiziki bitişin, idare tarafından resmi olarak... ...Komisyon Gecikmişse: Yüklenici işi süresinde tamamlamış, ancak idare... ...olarak tamamlandığı ve kabule elverişli hale geldiği tarih olarak tespit...

...İki Ayrı Süre Uzatımı Talebi Bir yapım işinde yüklenici, sözleşme... maddesi yönünden değerlendirmiştir. 20 günlük yasal bildirim süresi geçirildikten sonra geriye dönük... ...kendi başvurusu sonuçlanana kadar işi durdurması, idarenin kusuru değil...

sayılı kararı incelenmiştir. ...TEM yan yollar düzenlemesi inşaatı işinde, 370 gün süreli sözleşme imzalanmıştır... ...toplamda 7 defa ek süre vererek işin süresini 742 gün uzatmıştır. ...yükümlülüklerini tamamlamadan bir yapım işini ihale etmemelidir. ...kusurlu olduğunu (kamulaştırmayı bitirmemek, projeyi onaylatmamak), süre...

...firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile... Sözleşmede işin süresi 400 gün olarak belirlenir... Yeni inşaat yerinin resmi işlemleri, vaziyet planı revizeleri vb. Yüklenici, bu 7 aylık bekleme süresinin tamamen idareden kaynaklandığını... Sessiz Kalarak İşi Bitirmek, Hakkı Kaybettirir: Kararda...