...taahhüdünü sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun şekilde yerine getirmemekte ısrar etmesi, iş ve meslek ahlakına...

...gibi katı bir takvim hesabı (yer teslimi + 360 gün) yapmak yerine, gecikmenin nedenini (yüklenici kusuru mu, idare kusuru...

Bu karara göre idare, ihaleyi iptal etmek yerine, söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden...

...arcamanın belgelere uygunluğunu ve yasal gereklilikleri yerine getirip getirmediğini kontrol etmekle yükümlüdür...

...değil, aynı zamanda tüm idari ve hukuki prosedürleri eksiksiz yerine getirmekle mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır...

Şüphe durumunda, risk alarak teklif vermek yerine, benzer iş tanımına tam uyan bir belge kullanmaları...

tip araçlar için en az veya aralık belirtmek yerine, Genişlik (mm) 1832, &

...şmalı Yönleri (Hakkaniyet Sorunu): Karar, öz yerine şekle odaklandığı eleştirisine açıktı...

...hakkı ve yükümlülüğü bulunduğu, bu nedenle zeminde toprak yerine kaya çıkmasının süre uzatımı için geçerli bir sebep...

İdare ve KİK, bu kararın gereğini yerine getirirken sadece davacı A firması ile ilgili işlem...