quot; Olayın Arka Planı: Yüklenicinin Pandemi Gerekçeli Fesih Talebi Bir hazır yemek hizmeti yüklenicisi, 16.05.2019 tarihli sözleşmesini, 25.03.2020 tarihinde idareye yaptığı bildirimle, Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 01.04.2020 tarihi itibarıyla tek taraflı olarak feshetmiştir.

Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, ana yüklenicinin ifaya ekli ceza talebini reddeden...

...ihale sözleşmelerinin feshinde en ağır yaptırımlardan biri, yüklenicinin kesin teminatının gelir kaydedilmesidir. yükleniciler de fesihte kusurludur. Analizin Sonucu Yargıtay, yerel mahkemenin teminatın iadesi talebini reddeden kararını bozmuştur.

Kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicinin, 4735 sayılı Kanun'un 20. ...önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, fesih sonrası tazminat hesaplamalarının Yargıtay içtihatlarına...

İdarenin Fesih Talebi: Bu tespit üzerine, ilgili Komutanlık 14.09.2020 tarihli yazı ile (yüklenicinin sözleşmeyi ihlali nedeniyle) sözleşmenin feshedilmesini idareden talep etmiştir.

Haksız Fesihte Ortak Kusur Tuzağı: Yargıtay, Yüklenicinin Tazminat Talebini Neden Bozdu? Mahkemeler, yüklenicinin teminat iadesi, ödenmeyen hakediş alacağı ve teminat kesintisi taleplerine ek olarak 245.700 TL tutarındaki haksız fesihten kaynaklanan genel gider tazminatı talebini de kabul etmiştir.

Uyuşmazlığın Temeli: Usulsüz Fesih ve Kamu Zararı Talebi Kamu ihaleleri ve sözleşme yönetimi, hem idareler hem... Usulüne uyulmadan yapılan bir fesih, idarenin tazminat talebinin temelini ortadan kaldırmaktadır. ...karara konu olan uyuşmazlık, bir mal alım ihalesi kapsamında, yüklenicinin teslim ettiği ürünlerin teknik şartnameye uygun...

Danıştay'dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez! Yüklenici, işin bitimine kısa bir süre kala 16/11/2022 tarihinde 25 gün ek süre talebinde bulunmuştur. ...fesih ihtarı niteliğinde olduğunu, verilen ek süreye rağmen yüklenicinin işi tamamlamadığını ve bu nedenle kusurlu...

maddesinin (b) bendi kapsamında sona eren sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin Kanun'un 25. maddedeki yasak fiillerin tespiti halinde ihtara gerek kalmaksızın fesih imkanı tanır. Bakanlığın talebi esastan (Md.

maddesi uyarınca yüklenicinin yasaklanması için (yetkili makam olan) ilgili Bakanlığ'a başvurmuştur. Ancak Bakanlık, bu yasaklama talebini reddetmiştir. ...olarak imkansız olduğu iddiasına dayanarak yaptığı fesihler ve buna bağlı yasaklama talepleri, mahkemelerce detaylı...