İdare, yüklenicinin ödenekleri iş programına göre kullanmasını bekler.

İlk Derece Mahkemesi, yükleniciyi haklı bulmuştur.

Ancak idare, 01.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükleniciye 87 gün süre uzatımı vermiştir.

Ayrıca yapılmayan iş kısmına isabet eden teminat tutarı da hesaplanarak yükleniciden istenir.

Yüklenici, sözleşme imzalarken bu personeli bulunduracağını taahhüt eder.

Kalan %4'lük fazla kısım, yükleniciye iade edilmek zorundadır.

hakedişte de daha önce yapılan ödemelerin kesileceğini yükleniciye bildirmiştir.

...quot; Dedi Covid-19 salgını, kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicilerin en sık başvurduğu mücbir sebep&quot...

Bu nedenle, giderlerin yükleniciye ait olduğunu belirten sözleşme hükmü geçerlidir.

Davacı yüklenici, bir tacir olarak basiretli davranmak zorundadır ve bu riski öngörmelidir.