...idarenin hakedişleri geç ödediğini, haksız gecikme cezası kestiğini, bakiye alacağını ödemediğini... Hukuk Dairesi'ne gitmiştir. Yargıtay 6. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi , YİGŞ Madde 21 , YİGŞ Madde 22 Yargıtay 6. ...nin 12.02.2025 tarihli ve E:2024/633, K:2025/457 sayılı kararı , bu hesaplama yönteminin...

...quot; Olayın Arka Planı: Restorasyon İşinde 538 Günlük Gecikme Birim fiyat sözleşme ile... ...sözleşmenin gecikmeye ilişkin hükümlerini (cezayı) uygulamamıştır. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 2019/3771 E., 2020/1216 K.

Kararın İncelenmesi (Yargıtay 15. Sonuç Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 2020/2914 sayılı kararı, feshedilen... Bu analizde, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 05.11.2020 tarihli ve 2019/3378 E., 2020/2914 K. Gecikme cezası, niteliği itibarıyla ifaya ekli cezadır.

Yargıtay: İdare Kendi Kusuruyla Geciken İşe Ceza Kesemez! quot; alınan cezanın hukuksal niteliğini belirlemiştir. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 2020/2512 E., 2021/1196 K.

Ancak davalı idarenin temyizi üzerine dosya Yargıtay (Kapatılan) 15. Hukuk Dairesi'ne gitmiştir. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi , yüklenici alacağı Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin (Kapatılan 15.

...ödenmesinde gecikilen toplam gün sayısını (örn: 574 gün) bularak bunu süre uzatımına eklemektedir... Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 23.06.1997 tarihli, E.

Yargılama süreci, Yargıtay'ın ilk bozmasına konu olmuştur. Hukuk Dairesi hükmü tekrar bozmuştur. Hukuk Dairesi Yargıtay 6. ...Dairesi’nin 07.04.2025 tarihli ve E:2024/853, K:2025/1332 sayılı kararı , bu usuli hatanın sonuçlarını...

Davacının temyizi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, bu ret kararını ONAMIŞTIR . Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Yargıtay 6. ...nin 14.02.2023 tarihli ve E:2022/358, K:2023/562 sayılı kararı , tacirlerin bu konudaki...

Hukuk Dairesi, mahkemelerin verdiği kararı BOZMUŞTUR . Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 06.05.2024 tarihli ve E:2023/1878, K:2024/1290 sayılı...

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, feshin ortak kusur ile gerçekleştiğini tespit etti. Yargıtay 6. ...14.02.2023 tarihli ve E:2022/4193, K:2023/565 sayılı kararı , bu dengeyi net bir şekilde...