Benzer İş Tanımında Grup Kavramının Önemi Yapım işi ihalelerinde, isteklilerin benzer nitelikteki işleri daha önce başarıyla tamamladığını gösteren iş deneyim belgeleri sunması istenir. Bu grup, tanımı gereği hem altyapı hem de üstyapı işlerini içeren tüm yol yapım işlerini kapsar.

Bu karar, kamu yapım işlerinde kaliteyi, güvenliği ve denetimi artırırken, iş deneyimi sistemini daha adil ve güvenilir bir yapıya kavuşturma yolunda atılmış hayati bir adımdır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin yapım işlerine ilişkin 45. analiz , aşırı düşük teklif , Düzeltici İşlem , kamu ihale genel tebliği , kar ve genel gider , maliyet analizi , tekliflerin değerlendirilmesi , Yapım işleri

Sayıştay'dan YİGŞ 22 Uyarısı Yapım işlerinde sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlerin bedel tespiti, idareler ve yükleniciler arasında en sık anlaşmazlık yaşanan konulardan biridir.

4735 sayılı kanun , idarenin kusuru , imar yolu , kamu zararı , projelerin onaylanması , Sayıştay kararı , süre uzatımı , Yapım işleri , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29 Kamu yapım işlerinde süre uzatımı talepleri, idareler ve yükleniciler arasında en sık karşılaşılan anlaşmazlık konularının başında gelmektedir.

Bu kararda görüldüğü gibi, yapım işlerinde sözleşme aşaması için getirilen bir deneyim şartına, hizmet alımlarındaki yeterlik kriteri kuralını uygulayarak itiraz etmek, başvurunun reddedilmesiyle sonuçlanabilir.

Sayıştay Onayladı: Hava Muhalefeti Gerekçesiyle Verilen Süre Uzatımı Kamu Zararı Değildir Yapım işlerinde, özellikle sözleşmesinde fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devre (kış dönemi) belirlenmiş işlerde dahi, bu devre dışında yaşanan beklenmedik...

Yapım işlerinde sözleşme dışı imalatlar için Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 22.

Giriş Kamu yapım işlerinde, özellikle büyük ölçekli altyapı ve bina projelerinde, inşaat sahasında karşılaşılan fiili zemin koşullarının ihale dokümanlarında öngörülen zemin sınıfından farklı olması , sıkça rastlanan ve önemli mali anlaşmazlıklara yol açan bir durumdur.

Kamu yapım işlerinde yüklenicilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir. Danıştay iptal kararı , delil sözleşmesi , gecikme cezası kesintisi , hakedişe itiraz , HMK 193 , ihtirazi kayıt , oy çokluğu , yapım işleri genel şartnamesi , Yargıtay 6.