Kesin Hakedişten Kaynaklanan Uyuşmazlık Bir üniversite kapalı spor salonu yapım işinin yüklenicisi, bakiye iş bedelinin ödenmemesi üzerine alacak davası açmıştır. Bir kapalı spor salonu yapım işinde, davalı idare, bilirkişi raporuyla belirlenen alacak miktarına karşı ayrıntılı ve teknik itirazlarda bulundu.

Bir yapım işinde, püskürtme betonu imalatı için yeni birim fiyat tespiti yapılmıştır.

İdareler (Teknik Birimler) için: Bir yapım işinde süre uzatımı verildiğinde veya geçici kabul süreci uzadığında, ilk yapılması gereken işlem kesin teminat mektubunun vadesinin yeni iş bitim tarihini (ve kesin kabul sürecini) kapsayacak şekilde güncellenmesini sağlamaktır.

Bir yapım işinde, sözleşme dışı yeni imalatlar için yeni birim fiyat tespiti yapılırken, idarede daha düşük bedelli kamu rayiçleri (Bayındırlık) varken yüklenicinin daha yüksek olan teklif rayiçlerinin esas alınması incelenmiştir.

Bir yapım işinde idare, hakediş ödemelerini zamanında yapamadığı için (ödenek yetersizliği vb.) yükleniciye süre uzatımı verdi.

Tespit edilmiştir. Olayın Arka Planı: Yeni Fiyat Tespiti ve %90 Sınırı Bir yapım işinde iş artışı nedeniyle sözleşme kapsamına yeni iş kalemleri ilave edilmiştir. Bir yapım işinde, proje değişikliği nedeniyle oluşturulan yeni birim fiyatların, YİGŞ Md.

Proforma Fatura ile Fiyat Tespiti ve Sayıştay Denetimi Bir yapım işinde idare, sözleşmede bulunmayan 32 kanal NVR cihazı, & Bir yapım işinde idare, sözleşmede olmayan yeni iş kalemleri (NVR cihazı, switch, HDD) için 3 firmadan proforma fatura alarak yeni birim fiyat belirledi.

Fiyat farkı ödenmeyeceği kararlaştırılan bir yapım işinde idare, tespit ettiği yeni birim fiyatı (YBF) yüklenicinin talebi üzerine uygulama yılı rayiçlerini gerekçe göstererek her yıl güncellemiştir.

quot; Olayın Arka Planı: Sayıştay Tespiti Sonrası YFK'ya Başvuru Bir şebeke hattı yapım işinde, idare ve yüklenici sözleşmede olmayan bazı işler için yeni birim fiyatlar (YBF-1, YBF-2) tespit etmiş ve bu fiyatlar üzerinden yükleniciye 3.

Bir yapım işinde, idare sözleşmeye aykırı olarak çalışılmayan dönemi (121 gün) süre uzatımına ekleyerek kamu zararına (kesilmeyen gecikme cezası) yol açmıştır.