...Zemin Sorunu Nedeniyle İşi Durdurdu, İdare Yeri Değiştirdi Bir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen müze yapım işinde, yüklenici firma yer teslimi sonrası imalata... Ancak yüklenici, yeni belirlenen alanın da sorunlu olduğunu belirterek sözleşmenin sulhen feshini (tarafların anlaşarak feshini) talep etmiştir.

İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi: Yönetmelik Kanuna Aykırı, Yetki Bakanlıkta İdare Mahkemesi (BİM tarafından da onanan kararda), işlemi iptal etmiştir. Bu, sözleşmenin uygulanması aşamasına aittir ve 4735 sayılı Kanun'un alanına girer.

Belediyesi tarafından “.. Raporda, bu durumun sözleşmenin 16.

...olmayan) belirlenmesi, Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırıdır ve KİK tarafından doğrudan iptal gerekçesi olarak kabul edilmektedir. 2025/UH.I-926 , araç kiralama , fiyat farkı , fiyat farkı katsayıları , Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Esasları , ihale iptali , sözleşmenin uygulanması , Zeyilname

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, sözleşmenin imzalanmasından önce yükleniciden, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı... ...süresinde bitirmemesi gibi durumlarda, 4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde idare tarafından gelir kaydedilir.

...yüklenicinin işi geciktirmesi ve programın gerisinde kalması nedeniyle iş sahibi (davacı) tarafından feshedilmiştir. Hukuk Dairesi, bu hesaplama yönteminin götürü bedel sözleşmenin doğasına aykırı olduğunu belirterek kararı bozmuştur.

Yüklenici, feshin haklı olduğunun tespiti ve idare tarafından haksız yere nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin iadesi için dava açmıştır. aşırı ifa güçlüğü , Covid-19 , fiyat artışı , ifa imkansızlığı , mücbir sebep , Sözleşme feshi , Sözleşmenin uyarlanması , TBK 138 , Yargıtay 6.

Bu program, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelir. davacı tarafından sunulan ve davalı idarece onaylanan iş programında aylık bazda tamamlanması...

...kapsamında olup olmadığının tespitinde sadece ana sözleşme metnine veya avan projeye değil, sözleşmenin eki olan tüm belgelere (Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Özel İdari ve Teknik... Madde 7 (Projeler): Bu maddede ise, idare tarafından verilen projelerin avan proje niteliğinde olduğu ve yüklenicinin...

davalı işveren tarafından feshinin haklı nedene dayanmadığı, haksız fesih nedeniyle davacı yüklenicinin Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'nun 24/son ve 29.maddesi ile sözleşmenin 29.