Teknik şartnamede yer alan hususlar ise genellikle işin nasıl yapılacağına ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik yükümlülükleri içerir. Aksi halde, teknik şartnameye dayalı olarak yapılacak elemeler, Kurul tarafından iptal edilecek ve ihale süreci uzayacaktır.

Dolayısıyla sözleşmenin ifa edilememesi ve feshinde hem davacı hem davalının kusurlu olduğu, ortak kusurun bulunduğu anlaşılmaktadır. Sözleşmede, asıl tesisin kurulacağı alanın Orman Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye tahsis edileceği belirtilmiştir.

davacı belediye tarafından, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirtildiği üzere, kalan sözleşme... Sözleşmenin bitimine daha yaklaşık 170 gün vardır.

Kararın İlgili Kısmı Taraflar arasındaki sözleşmenin 4735 sayılı Kanun'un geçici 4. ...nici bunun üzerine, Tasfiye talebimin incelenmesi için geçen 4 aylık sürenin tarafıma süre uzatımı olarak verilmesini talep etmiş, ancak idare bu talebi d...

...Zemin Sorunu Nedeniyle İşi Durdurdu, İdare Yeri Değiştirdi Bir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen müze yapım işinde, yüklenici firma yer teslimi sonrası imalata... Ancak yüklenici, yeni belirlenen alanın da sorunlu olduğunu belirterek sözleşmenin sulhen feshini (tarafların anlaşarak feshini) talep etmiştir.

Belediyesi tarafından “.. Raporda, bu durumun sözleşmenin 16.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, sözleşmenin imzalanmasından önce yükleniciden, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı... ...süresinde bitirmemesi gibi durumlarda, 4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde idare tarafından gelir kaydedilir.

...yüklenicinin işi geciktirmesi ve programın gerisinde kalması nedeniyle iş sahibi (davacı) tarafından feshedilmiştir. Hukuk Dairesi, bu hesaplama yönteminin götürü bedel sözleşmenin doğasına aykırı olduğunu belirterek kararı bozmuştur.

Bu program, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelir. davacı tarafından sunulan ve davalı idarece onaylanan iş programında aylık bazda tamamlanması...

...kapsamında olup olmadığının tespitinde sadece ana sözleşme metnine veya avan projeye değil, sözleşmenin eki olan tüm belgelere (Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Özel İdari ve Teknik... Madde 7 (Projeler): Bu maddede ise, idare tarafından verilen projelerin avan proje niteliğinde olduğu ve yüklenicinin...