... yürütülmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünden değerlendirileceği, bu değerlendirmenin sözleşmeye davet edilen isteklinin ilgili Tebliğ maddesi çerçevesinde adli sicil kayıtlarını sunması ... sicil kaydının istenilmesinde ve bu kayıt üzerinden değerlendirme yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddia bu yönüyle de uygun bulunmamıştır ...

Bu durumda, davacı şirketin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşmesinin feshi sonrasında şirket hakkında ve bu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan davacı Barış Arslan hakkında 1 yıl süreyle yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.    Kiralama maliyetlerine ilişkin açıklamaların hukuka aykırılıklar içerdiği, sunulan fiyat tekliflerinin ihale dokümanı düzenlemelerine ve...

...cezasının tahakkuk ettirilmemesi işleminde ihale mevzuatı ve Borçlar Kanunu uyarınca hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Yüklenici sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinde işi tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

...ihmal veya kusurunun bulunmadığı ve işin fen, sanat kuralları ile sözleşme hükümlerine göre ilgili branştaki teknik personel ve idarenin kontrol mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş olduğu anlaşıldığından mevzuata aykırılık olmadığı; sorumluluk açısından ise tazmin hükmünde...

... sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden akdedildiğinin belirtildiği, Birim fiyatlı sözleşmede; 8 adet iş kalemi olup, 5 adet iş kaleminin adet/birim fiyat esasına göre belirlendiği, 6 ... artışının dışında kaldığının söylenemeyeceği, bu nedenle yapılan uygulamada mevzuata aykırılık bulunmadığı, gerekçesiyle belirtilen hususların dikkate alınarak yeniden hüküm tesisini ...

...mücbir sebep halinin istisna tutulmadığı, sözleşmeyi imzalamaya çağrıldığı halde sözleşme imzalamayan isteklinin, mücbir sebep hali olsun veya olmasın geçici teminatının gelir kaydedileceği sonucuna varıldığından dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı; dava konusu Kurul kararının, davacı şirketin gelir kaydedilen...

1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden...