(Sayıştay 1.Dairesinin 20.11.2018 tarih ve 10725 sayılı kararı) Kamu zararına neden olan imalatlar inşaata ilişkin imalatlar olduğundan hakedişte imzası bulunsa bile elektrik teknikerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
sayıştay sorumluluğu - Arama Sonuçları
… Devamı
Hata düzeltildiği ve kamu zararı kalmadığı için Sayıştay bu tespitle ilgili ilişiği bulunmadığına karar vermiştir. Sayıştay 2. Dairesi’nin 21.01.2025 tarihli ve 35811 sayılı kararı, sorumluluğun nasıl paylaştırıldığını göstermektedir.
Fiziken olmayan bir imalat için vardı ama gitti demek, bu sorumluluğu kaldırmaz. Kabulden sonra bu eksikti demek sorumluluğu komisyona yıkar. Bu analiz, Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 13.03.2024 tarihli ve 56556 tutanak sayılı kararı esas alınarak hazırlanmıştır.
Sayıştay: İdarenin Değerlendirmesi Yanıltıcı, Bu Durum Öngörülemezdi Sayıştay 6. Sayıştay bu iddiayı da reddetmiştir. Analizin Sonucu İdarenin Sorumluluğu: İdareler, ihale dokümanında zemin koşullarına ilişkin bir ön değerlendirme... Sayıştay 6.
Bu nedenle Sayıştay, adli yargıyı beklemeden mali sorumluluğu (kamu zararını) kesinleştirmiş ve tazmin kararını onamıştır.
Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 'Görevin Sınırı' Kararı Kurul, sorumluluğu ayırmıştır: Sahadaki Sorumlu: İmalatı yerinde gören, işçiyi tanıyan Kontrol Teşkilatı (düzenleyen), fiili durumdan ve kamu zararından sorumludur.
Sayıştay, 290 Günlük Organizasyon İhalesinde Ödenen Fiyat Farkına Zimmet Verdi! Sayıştay 7. Dairesi’nin 18.02.2025 tarihli ve 649 sayılı kararı, bu karmaşaya rağmen idarenin sorumluluğuna hükmetmiştir.
29/4 kapsamında idareden kaynaklı, sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikme sayılır ve süre uzatımı verilmesi doğrudur. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 23.06.2021 tarih ve 49765 sayılı tutanak numaralı kararı , bu konuya emsal niteliğinde bir açıklık getirmiştir.
...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine... Sayıştay: Yüklenicinin Kusuru Yoksa Süre Uzatımı Haktır Sayıştay Temyiz Kurulu, olayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29.
.kamu zararı meydana gelip gelmediği, kamu zararı bulunmakta ise her bir sanığın sorumluluğunu belirler nitelikte bilirkişi raporu alınarak, .. Yargıtay Analizi: Kritik Eksiklik Sayıştay Uzmanlarından Bilirkişi Raporu Alınmamış Yargıtay 5.