Ancak, üst yöneticilerin sorumluluğu mali sorumluluk kapsamında ele alınmamakta ve üst yöneticiler kural olarak kamu zararından sorumlu tutulmamaktadır. İdare Zararı Kavramı ve Sayıştay Kararları Kamu zararı ile yakından ilişkili olan ancak ondan ayrışan bir diğer kavram idare zararı dır.

anahtar teslim götürü bedel , eksik imalat , Geçici kabul , kamu zararı , kontrol teşkilatı sorumluluğu , mahsup , ölçüm tutanağı , proje dışı imalat , sayıştay temyiz kurulu

Hata düzeltildiği ve kamu zararı kalmadığı için Sayıştay bu tespitle ilgili ilişiği bulunmadığına karar vermiştir. Sayıştay 2. Dairesi’nin 21.01.2025 tarihli ve 35811 sayılı kararı, sorumluluğun nasıl paylaştırıldığını göstermektedir.

Sayıştay: İdarenin Değerlendirmesi Yanıltıcı, Bu Durum Öngörülemezdi Sayıştay 6. Sayıştay bu iddiayı da reddetmiştir. Analizin Sonucu İdarenin Sorumluluğu: İdareler, ihale dokümanında zemin koşullarına ilişkin bir ön değerlendirme... Sayıştay 6.

Sayıştay, 290 Günlük Organizasyon İhalesinde Ödenen Fiyat Farkına Zimmet Verdi! Sayıştay 7. Dairesi’nin 18.02.2025 tarihli ve 649 sayılı kararı, bu karmaşaya rağmen idarenin sorumluluğuna hükmetmiştir.

29/4 kapsamında idareden kaynaklı, sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikme sayılır ve süre uzatımı verilmesi doğrudur. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 23.06.2021 tarih ve 49765 sayılı tutanak numaralı kararı , bu konuya emsal niteliğinde bir açıklık getirmiştir.

...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine... Sayıştay: Yüklenicinin Kusuru Yoksa Süre Uzatımı Haktır Sayıştay Temyiz Kurulu, olayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29.

.kamu zararı meydana gelip gelmediği, kamu zararı bulunmakta ise her bir sanığın sorumluluğunu belirler nitelikte bilirkişi raporu alınarak, .. Yargıtay Analizi: Kritik Eksiklik Sayıştay Uzmanlarından Bilirkişi Raporu Alınmamış Yargıtay 5.