Yapım işi sözleşmesine, ihale tarihinde yürürlükten kalkmış (mülga) bir fiyat farkı kararnamesi...

Bir yapım işi sözleşmesinde, yüklenicinin mevzuata aykırı süre uzatımı talepleri incelenmiştir.

İhale mevzuatına göre yapılan ihalelerin KİK tarafından hazırlanmış tip sözleşmelere göre sözleşmesinin imzalanması beklenir.

Yapım işi sözleşmesinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi (kış dönemi) dikkate...

Yargıtay, anahtar teslim götürü bedel bir yapım işi sözleşmesinde, sözleşme eki olan uygulama projelerinde ve teknik şartnamede açıkça...

Yargıtay, sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyeceği açıkça belirtilen bir yapım işinde...

Kesin teminat, kamu ihale sözleşmesinin sigortasıdır; ancak bu sigorta, yüklenicinin taahhütlerini ciddi şekilde...

...kararı incelenerek, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği...

...quot;yasak fiil ve davranış (fen ve sanata aykırı, kusurlu imalat) nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, idarenin kesin teminatı gelir kaydetmesinin bir...

Hukuk Dairesi, birim fiyatlı bir yapım işi sözleşmesinde, idareden kaynaklı gecikmeler (Anıtlar Kurulu onayı, ruhsat gecikmesi...