Davacı alt taşeron, işin %70'ini tamamlamıştır. ...de başlayan, 2011'de devralınan ve 2015 yılında (dava tarihi) dahi idarenin arazilere girmeyin uyarısı...

Hükmün Uygulanması: Bu nedenle, işin doğasına ve hakkaniyete daha uygun olan Sözleşme Md.

Sözleşmeye göre işin süresi 450 gündür.

Abonelik gibi bir sorumluluk, o işin tüm altyapı gereklerini kapsar.

Kararın İlgili Kısmı Söz konusu hizmet alım işinde; araçların fiili olarak herhangi bir hizmeti yerine...

İhale tarihindeki KİK kararı karmaşası (Danıştay YD kararı sonrası) idareyi sorumluluktan kurtarmadı.

...ettiği geçiş izinlerini ilgili kurumlardan zamanında almayarak işin gecikmesine ve tamamlanamamasına sebebiyet vererek kusurlu...

...götürü bedel usulüyle ihale edilen bir galericiler sitesi yapım işinde, idare ve yüklenici arasında çatı imalatı konusunda...

Yükleniciler bu imalatları işin gereği veya daha sağlam olduğu gerekçesiyle...

...07/2022), yüklenici idareye tekrar başvurarak, son teslim tarihi olan 29/07/2022'ye kadar malzemeyi teslim edemeyeceğini... 4735 sayılı Kanun kapsamındaki bir epoksi alım işinde yüklenici, mücbir sebep iddialarıyla ek süre almış...