İdareye ait demirbaşların (fırın, kazan vb.) onarım sorumluluğu, ancak yüklenicinin kusurundan kaynaklanması şartına bağlanabilir.
imalat kusuru - Arama Sonuçları
eksik imalat , gecikme cezası , kalan iş bedeli , muhammen bedel , toplam sözleşme bedeli , Yargıtay 15.
...içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanacağı, Revize edilen iş programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın...
(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...proje onayına kadar çalışma yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir.
...ayrıntılı bir iş programının yüklenici tarafından hazırlanarak idarenin onayına sunulması gerekmekte olup yüklenicinin kusuru nedeniyle herhangi bir aya ait iş programına uyulmadığı durumda, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi...
... yeni iş kaleminin hakedişlere girmesine kadar sürecin uzadığı durumlarda yüklenicinin kusurundan söz etmek mümkün olmadığından; İlamdaki gibi uygulama ayının iş programına uygun ... tespitinde, faturanın Ankara Sanayi Odasınca onaylandığı Haziran-2016 ayından 14 ay sonraki imalatın tamamlandığı Eylül-2017 ayı endeksinin esas alınması, kendi iradesi dışında yüklenici ...
...özel pozlardan ödendiği; sözleşme ve ekleri ile mevzuat hükümlerine aykırı olarak imalat değişiklikleri yapılmak, yeni fiyat tutanakları tanzim edilmek, hatalı ve özel... ...kabulün yapılmasına engel teşkil etmediği gibi tamamlanamamasının davalı idarenin kusurundan, yani sözleşme kapsamı dışında bulunan elektromekanik işlerin davalı idarece...
...ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur”, İkinci fıkrasında; “Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın...
Kurul Kararlarında Öne Çıkan Hususlar: Süre Uzatımının Fiyat Farkı Hakkı Doğurması: Kurul, sözleşmesinde başlangıçta fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde dahi, idarenin kusuru veya mücbir sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süre içinde yapılan imalatlar için fiyat farkı hesaplanabileceğini kabul etmektedir.
Yüklenicinin Kusuru: Yüklenicinin de, kendisine tanınan süre uzatımına rağmen işi tamamlamayıp %25 gibi düşük bir seviyede bırakması ve imalatı durdurması, yükleniciyi fesihte kusurlu kılmıştır 32 .