Hukuk Dairesi, idarenin temyizini haklı bularak kararı bozmuştur. Kâr kaybı (müspet zarar) talep etme hakkı da bulunmadığından, davanın tamamen reddedilmesi gerekirken...

...belgesinin içeriği (benzer işe uygunluğu, iş kalemleri vb.) hakkında tereddüdü varsa, bu bilgiyi istemesi gereken yer... KİK, idarenin bu talebinin hatalı olduğunu belirtti.

Bu nedenle, idarenin YİGŞ Md. Bu yükümlülüklerdeki gecikmeler, doğrudan süre uzatımı hakkı doğurur.

...Yanlış Yazılsa Bile Başka Kurumun Gecikmesi Süre Uzatımı Hakkı Doğurur Yapım işlerinde yükleniciler, çoğu zaman... Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.

maddeye dayalı bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda idarenin ve yüklenicinin haklarının neler olacağı da tartışma konusu olmaktadır.

...yargı kararıyla ortaya konulduğu görülmekle, davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesine dayanılarak... idarenin verdiği yasaklama kararının iptali için ise İdari Yargı'da (İdare Mahkemesi) dava açar.

...Sözleşme Masrafları Sözleşmesi feshedilen yüklenici, feshin idarenin hatasından (ihale sürecini yanlış yönetmesi) kaynaklandığını... ...mücbir sebep vb.) nedenlerle feshedilirse, kâr kaybı talep etme hakkınız bulunmamaktadır.

KİK Kararının Analizi: İhale Yetkilisinin Takdir Yetkisi İhaleyi kazanan firma, ön mali kontrolün sadece... KİK'e göre, idarenin iptal gerekçesi (rekabetin daraltılması...

...sıkça karşılaşılan bir durum, yargılama devam ederken idarenin dava konusu işlemi geri alması, değiştirmesi veya... Ancak dava konusuz kaldığında, ortada esas hakkında bir karar yoktur.

maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 8. Bu yaklaşım, hem idarenin gereksiz yere detaylı bir inceleme yapmasını önler...