Ancak idare, bu cezaları yüklenicinin hakedişinden mahsup edememiştir .

YFK Görüşünün Hatalı Yorumlanması Yüklenicinin talebi üzerine idare, YFK'dan görüş istemiştir. ...yapılırken bu fiyatın işin sonuna kadar sabit kalacağı riski (enflasyon maliyeti) dikkate alınmalıdır.

Analizin Sonucu Bu karar, aşırı düşük teklif sorgulamasında idarelerin uyması gereken temel kuralları vurgulamaktadır: Eşitlik Şarttır: Aşırı düşük teklif sorgulama yazısı, tüm isteklilere aynı anda, aynı içeriğe sahip olarak gönderilmeli ve eşit açıklama süresi tanınmalıdır.

madde gereği yüklenicinin, teknik personel belgelerini yer tesliminden itibaren 5 gün içinde (en geç 04.07.2016'ya kadar) idareye sunması gerekiyordu. Yükleniciler için: Sözleşmesel yükümlülük gereği belgeler süresinde sunulmalıdır.

Ancak idare, daha sonra YİGŞ Md. 22), idare ile yüklenici arasında sıkça anlaşmazlık yaratır. Yani, analiz %15 kâr ile yapılmalı, ancak bulunan nihai rakam, o işin resmi analizli fiyatının %90'ından fazlaysa, %90'a çekilmelidir.

...mahkemece yapılacak iş, feshedilmeyen 10 (on) günlük süreye ilişkin cezanın davalıdan tahsili ile fazlaya ilişkin istemin reddinden ibaret olmalıdır. Yazılım Sözleşmesinde Gecikme ve Ceza Talebi Davacı idare, davalı yüklenici ile Sesli-Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi Yazılım Bakım Destek Hizmeti Alımı için sözleşme...

Yüklenicinin proje dışı yaptığı diğer işler için bir alacağı varsa, bu, idare ile arasındaki ayrı bir hukuki meseledir ve sulh veya adli yargı yoluyla çözülmelidir.

EKAP üzerinden gönderilen tebligatta bildirim türü olarak idare tarafından Diğer işaretlenmesinin işin esasına etkili olmadığı...

maddesi uyarınca istekliye teklif geçerlilik süresini uzatıp uzatmayacağını sormalıdır. Eğer süre yetmiyorsa ve idare süre uzatımı talep etmemişse, sözleşme imzalama zorunluluklarının bulunmadığını bilmelidirler.