...İdareye sunulmadığı gibi, İdare tarafından yapılan savunmada da verilen süre uzatımını haklı çıkaracak yani mücbir sebebin varlığını kanıtlayacak bilgi ve belgeler sunulmamıştır... ...kalemlerinin havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının...

...olup, bu minvalde temyiz konusu olayla doğrudan ilgisi bulunmadığı gibi yapılan ödemeyi haklı hale de getirmemektedir. Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü ….

...hazır beton yerine, mevcut hazır beton santralinin 3-3,5 saat uzaklıkta olmasını gerekçe göstererek çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı sebeple 10.8.2012 tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece...

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1-İzmir 3. ...maddesi kapsamında cezai tutarı olarak kendisine ödenmesi gerektiği yönündeki talebinin haklı ve geçerli bir talep olmadığı yönünde görüşlerini belirtmişlerdir.