...karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir. quot; İdare Kütüphane İşinde Gecikme Cezası Kesti Davacı yüklenici, Gümüşhane Üniversitesi ile...
gecikme cezası hesaplama - Arama Sonuçları
...geçersiz kılar; bu nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir. ...sunulmaması) gerekçesiyle yok sayılmasının ve gecikme cezası çıkarılmasının mevzuata uygun olmadığına karar...
Kısmı 31.12.2020'de bitmesi gerekirken, 10.06.2023'te (891 gün gecikmeyle) bitmiştir. Kısım için uygulanmayan 891 günlük kısmi gecikme cezası kamu zararıdır.
...haksız süre uzatımı nedeniyle, kesilmesi gereken gecikme cezası kesilmemiş ve kamu zararına yol açılmıştır. ...önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, gecikme cezaları ve kamu zararı sorumluluğu gibi ciddi riskleri...
Bu nedenle, işin 3 gün geciktiğini ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini, kesilmemesi nedeniyle... ...süreye uyulmadığı için kararın geçersiz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini savunmuştur.
Yüklenici, bu belgeleri 7 gün gecikmeyle 11.07.2016 tarihinde idareye sunmuştur. ...quot; eylemine dayanarak iş başında bulunmama cezası kesilmesinin sözleşmeye uygun olmadığına karar...
sözleşme bedelini aşması münasebetiyle gecikme cezası tutarının hakkaniyetle bağdaşmadığından hareketle... İdare, sözleşmedeki günlük %1 ceza oranına rağmen gecikme cezası kesmemiştir. ...görüşü, Muayene Kabul Komisyonu'nun görevinin cezayı hesaplamak değil, malın uygunluğunu denetlemek olduğunu, bu...
Bu gibi gecikmelerde süre, en az gecikilen süre kadar uzatılır. ...edilmemesi halinde, sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezası uygulanabilir. ... Farkı Hesaplamasında İş Programının Rolü Fiyat farkı hesaplamaları, iş programına uygun olarak gerçekleştirile...
Bu hatalı hesaplama sonucu, işin 121 gün geç bitmesine rağmen gecikme cezası kesilmemiştir.
Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net Bir Süre Uzatımı Sebebidir Sayıştay 6. ...için tanınan azami 15 günlük süreyi aşan kısımlar için hesaplama yaparak süre uzatımı vermesi mevzuata uygun bulunmuştur... Denetim, bu sürenin yersiz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini iddia etti.