Kamu İhale Kurulunun 20.08.2025 tarihli ve 2025/UH.I-1767 sayılı kararı, bu soruya net bir şekilde "hayır" cevabını vermekte ve ihale sürecindeki yazışmalar için tek geçerli elektronik platformun EKAP olduğunu vurgulamaktadır.

Kamu İhale Kurulunun 20.08.2025 tarihli ve 2025/UH.I-1766 sayılı kararı, bu %70 kuralının idareler için ne kadar bağlayıcı olduğunu ve ihlalinin ihalenin doğrudan iptaline nasıl yol açtığını göstermektedir.

Hukuk Dairesi, mahkemenin "süre uzatımı varsa beklenir" şeklindeki dar yorumunu hatalı bularak kararı bozmuştur: Geçici İfa İmkansızlığı: Yargıtay, Borçlar Kanunu'nun 117.

Sonuç İhale komisyonu, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve hukuka uygun kullanılmasını sağlayan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel taşıdır. Sorumluluğu Doğuran Haller: 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunmak (örneğin hile, fesat, sahte belge düzenlemek).

4735 sayılı kanun , danışmanlık hizmeti , Denetim Eksikliği , Müşavir Firma Sorumluluğu , Müteselsil Sorumluluk , Proje Hatası , Yapı Denetimi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, müşavir firmalara, yüklenici ile birlikte uzun yıllar devam eden ağır bir sorumluluk yüklemektedir.

Alt yüklenicinin, taahhüdünü bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmesi gerekir. İş deneyim tutarları, fiyat farkları ve Katma Değer Vergisi hariç olarak değerlendirilir.

Giriş: Ortak Gitti, Deneyim Ne Olacak? Hukuki Boşluk: Hisse Oranı mı, Fiili Performans mı? Bir ortağın diğerine hisselerini devretmesi, idare nezdindeki bu temel oranı değiştirmez. %79'da kalan bir ortak, bu haktan hiç yararlanamayacak mıdır?

Yeni Birim Fiyatta Pn Katsayısı Tuzağı: İhale Tarihine İndirgerken Sadece Gn/Go Endeksini Kullanamazsınız! fıkrasına göre "sözleşme yılı fiyatına" (ihale tarihi fiyatına) çevrilir.

...idareden kaynaklanan gecikmeler (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin... Dolayısıyla hak edilen 85 günlük uzatma, işi bu çalışılamayan dönemin tam ortasına sarkıtmıştır.

Proje Metraj Hatası Götürü Bedele Dahil mi? sayılı kararına odaklanacağız. Kararın İlgili Kısmı "... 12) gerekçelerinin arkasına sığınması, ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. Hukuk Dairesi'nin 19.02.2020 tarihli ve 2019/989 E., 2020/673 K.