...büyük risklerden biri, sözleşme veya projede öngörülmeyen ancak işin devamı için yapılması... sözleşme dışı olan bu işin dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı... ...Rayici (Kâr Eklenmeden) Yargıtay, ödemenin şartını belirledikten sonra nasıl hesaplanacağını...

...İhale Kanunu'nu dolanmak, kamu zararına yol açmak ve belirli firmalara haksız avantaj sağlamak... ...Somutluk ve İlliyet Bağı Şartı Kararın en teknik ve öğretici bölümü... Üç Başkent Projesi Gezi Zararı (39.516 USD): Yöneticinin İmzası vs. Yönetmeliğin 5.

...kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir... ...çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini... ...mallar için ihale dokümanında belirtilmek şartıyla yurt dışında muayene yapılabileceği...

...iddiasıyla savcılık soruşturma başlatır ve kamu davası açılır. ...plan değişikliği) ihaleyi iptal ederse, daha önce anlaşma yapanlar yine de cezalandırılabilir... ...cezalandırmaktadır; bu anlaşmanın bir zarara yol açıp açmadığına bakılmamaktadır.

...incelemelerde kamu zararına yol açmadığını ispatlayabilmelidir. Ancak bazen, öngörülemeyen teknik, ekonomik veya idari... ...konusunda birbirlerini ibra ettikleri (herhangi bir dava veya talep hakkından feragat ettikleri...

...bliğ'in ilgili maddesi, şikayet veya dava süreçleri nedeniyle teklif geçerlilik... Sürecin uzayacağının öngörüldüğü durumlarda, 4734 sayılı Kanun'un 32.

...halinde, bu işin iş sahibinin menfaatine olması şartıyla yaptığı masrafları talep edebileceğini... ...Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Anlaşmazlık Davacı yüklenici, bir park inşaatı işinde... ...bedelinin idareden talep edilip edilemeyeceği, önemli bir hukuki sorundur.

...cezalarının hesaplanmasında köklü farklılıklara yol açmaktadır. Davacı, işin 110 gün geciktiğini iddia ederek gecikme cezası talep etmiştir. Ancak Yargıtay, bu raporun hesaplama yönteminin hatalı olduğunu tespit etmiştir.

Ancak davalı idare, cevabi yazısında projede verilen kotlara uygun olarak... park inşaatına devam edilmesi yönünde net bir talimat vermiştir. ...hakediş ödemelerinde ciddi anlaşmazlıklara yol açmaktadır.

...sözleşmenin tek taraflı feshedildiği ve devamında dava konusu yasaklama işleminin tesis edildiği... Bu şartın yerine getirilmemesi, idarenin tüm işlemlerini hukuken sakatlayabilir. ...sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından...