...işlerinde götürü bedel sözleşmelerin, yüklenicinin kusuruyla (örn: acze düşme... İdare, sözleşmeyi feshetmiştir.

...davranışları ( yer teslimini geciktirme, hakedişleri ödememe vb.) nedeniyle sözleşmenin... İdare, bu gecikmeler için yükleniciye ek süreler vermiştir.

...gecikmesi vb.) işin durması veya uzaması, yüklenicileri ciddi maliyet artışlarıyla... Bu yer değişikliği, revize projelerin hazırlanması vb.

...quot; Yapım işi sözleşmelerinde, yüklenicinin teminat mektuplarını... Hukuk Dairesi de bu ret kararını ONAMIŞTIR .

Devir Sözleşmelerinde Birim Fiyat Analizi Değiştirilebilir mi? ...analizlerin, bu özelliklere sahip olmayan yeni yükleniciye aynen uygulanması kamu...

...geçici kabul sürecini başlatmaması, yüklenicilerin hem hakedişlerden kesilen... ...durum, işi fiilen kullanmaya başlayan iş sahibinin, sözleşmesel bir hakkı...

...isteklilerden D2, B2 veya TURSAB Yetki Belgesi sunmalarını istemiştir... Şti. isimli tüzel kişiliktir.

20/a uyarınca sözleşmeyi haklı olarak feshetmiştir. Analizin Sonucu İdare, yüklenicinin kusuruyla (4735 Md.

...götürü bedel işler, doğası gereği yükleniciye belirli riskleri yükler... ...tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi...

...yararlandığı SGK teşviklerini hakediş ödemelerinden kesmesi, sıkça karşılaşılan... 81) Yüklenicinindir: Yargıtay, 5510 S.K.