#039;Şiddetli' ve 'Aşırı' yağış hadisesi hiç gerçekleşmemiş...& Bir yapım işi sözleşmesinde, yüklenicinin mevzuata aykırı süre uzatımı talepleri incelenmiştir.

Yapım işi sözleşmesinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan...

...Yargıtay, (kendi bozma kararına uygun olan) bu son kararı ONADI . Yargıtay, sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyeceği açıkça...

Kesin teminat, kamu ihale sözleşmesinin sigortasıdır; ancak bu sigorta, yüklenicinin...

...tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği...

...davranış (fen ve sanata aykırı, kusurlu imalat) nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, idarenin kesin teminatı...

...Hukuk Dairesi, birim fiyatlı bir yapım işi sözleşmesinde, idareden kaynaklı gecikmeler (Anıtlar Kurulu...

Götürü bedelli bir yapım işi sözleşmesinin yüklenicinin acze düşmesi nedeniyle feshedilmesi...

Bu analiz, bir hizmet alım sözleşmesinde, idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi...

...Mahkemesi, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyeceği açıkça belirtilen...