...dayalı anlaşılabilir somut bir gerekçe sunulmaması durumunda, idarece belirlenen süreye göre işlem tesis edilmesinin yerinde olacağına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 21/01/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

II – KONU Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığının 20.01.2017 tarih ve 51677942-807.04-E.8290 sayılı yazılarında özetle; idarelerince 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre, ihale edilerek 06.10.2015 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ Aksaray Merkez Betonarme Tribün Yapımı” işinde, “Turnike sistemi...

Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22. ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 20/a maddeleri gereğince süre bitiminden önce sözleşmeyi fesihte haklı olduğunun anlaşılmasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde  “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23. Bu durumda mahkemece, davalı iş sahibinden sözleşmenin feshinden sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

Dava; davacı şirket ve şirket ortakları sıfatıyla diğer davacıların 4735 sayılı Kanun'un 26. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan...