Dairesi'nin 03/05/2023 tarihli E:2023/98, K:2023/2155 sayılı kararı bu konuya netlik kazandırmıştır. ... ...Mahkemesi (BİM) ise, kararı esastan değil, yetki yönünden ele almıştır.

Daire, bozma kararı üzerine konuyu yeniden ele almıştır. ... Ayrım: Bu 22 metrelik delginin; 6 metresi (en alttaki) jet enjeksiyon kolonu (YBF-003) imalatıdır.

...yöndedir.” Olayın Arka Planı: %96,5’i Biten İşte Toplam Bedelden Ceza Bir belediyenin (davalı idare) 2886 sayılı Kanun kapsamında ihale ettiği elektronik ücret toplama sistemi işini alan yüklenici (davacı), işi süresinde teslim edememiştir...

...İhale Kurulu'nun (KİK) 29.01.2025 tarihli ve 2025/UH.I-275 sayılı kararı, bu konudaki net çizgiyi ortaya koymaktadır... ... ...tamamlattırma prosedürüne tabi değildir ve teklifin doğrudan elenmesine yol açar.

...katlı otopark ikmal inşaatında, ihale kapsamında olmayan elektronik cihazlar (kamera kayıt cihazı, switch vb.) için... ... İdarenin Savunması: Anlaşma Esastır Sorumlular, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22.

... tarih arasındaki endeks değişimi (katsayı) hesaplanır: 2886 sayılı Kanun Kapsamında ise; sözleşme birim fiyatlarına esas ... endeks  oranı Bu iki endeks birbirine bölünerek bir Katsayı elde edilir.

...Sayıştay'dan Belediye Başkanı ve Kabul Komisyonuna Zimmet 2886 sayılı Kanun'a göre yapılan kat karşılığı ihalelerde... ... kesin kabulden önce internet, su, elektrik vb. ... elektrik bağlantı hatlarının yapımı için gerekli olan...

İdare, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 23. ... ...yüklenicinin sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete oranından elde ettiği ihale indirim oranını (%

...Belirtilen bu hükümlerin sonucu olarak dava açan adi ortaklar elbirliği mülkiyeti hükümlerine göre davada mecburi dava... ... dava konusu sözleşmenin, 17.11.2017 tarihinde Çorum Belediye Başkanlığı ile AAAAA Ltd.

Bu analizimizde, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 01.03.2016 tarihli ve 315 Karar No, 215 İlam No'lu kararını inceleyerek, idarenin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin süre uzatımına etkisini ele alacağız.