Yerel Mahkeme İtirazı Yeterli Buldu Yüklenici, kesinti yapılan hakedişleri imzalarken üzerine “bütün dava ve alacaklarım saklı kalmak kaydı ile kesilen gecikme cezasına itiraz kaydı ile imzalıyorum” şeklinde şerh düşmüştür.

Yüklenici, gecikmenin idareden (yer tesliminin geç yapılması) kaynaklandığını iddia ederek cezaya itiraz etmektedir. ... 5018 sayılı kanun , adli yargı , dava açılması , gecikme cezası , Hakedişten Kesinti , kamu zararı , sayıştay temyiz kurulu , sorumluların kusuru , tahakkuk ,...

Sayıştay Dairesi tarafından kamu görevlileri (sorumlular) aleyhine verilen bir tazmin hükmüne, bu parayı alan yüklenici (ahiz) tek başına itiraz edemez.

Ancak, süreç planlandığı gibi gitmez: İhaleye yapılan itirazen şikayet başvurusu (KİK süreci) nedeniyle sözleşme gecikmeli olarak Mayıs 2015'te imzalanır. ... Sayıştay Temyiz Kurulu, bu durumu yüklenici kusuru saymamış ve gecikme cezası uygulanmamasını yerinde bularak tazmin hükmünü bozmuştur.

Sayıştay Dairesi, gecikme cezasının fiilen tahsil edilmemesini gerekçe göstererek kamu zararına hükmetmiş ve sorumlulara tazmin kararı vermiştir. ... Temyiz Kurulu Analizi: Sorumlular Görevini Yapmış, İhmal Yoktur Sayıştay Temyiz Kurulu, sorumluların itirazını haklı bularak Daire kararını BOZMUŞTUR.

...ceza kestiğini, yüklenicinin ise bu duruma itiraz edebileceğini göstermektedir. ... 2886 sayılı Kanun , fatura tarihi , gecikme cezası , karşı oy , KDV istisnası , mal alımı , muayene ve kabul komisyonu raporu , Sayıştay kararı , teslim tarihi , yatırım...

...Değil, Personelin İş Programına Göre Yokluğuna Bağlıdır Sayıştay Temyiz Kurulu, sorumluların itirazını haklı bularak Daire kararını BOZMUŞTUR. ... gecikme cezası , iş programı , işin henüz başlamaması , kamu zararı , noter tasdikli taahhütname , sayıştay temyiz kurulu , teknik personel bildirimi , YİGŞ 19.

... Sözleşmenizde bu tür çelişkili ceza maddeleri varsa, gecikme durumunda idarenin toplam bedel üzerinden ceza ... quot; ve hakkaniyete aykırılık itirazında bulunabilirsiniz. ... gecikme cezası , hakkaniyet ilkesi , kısmi kabul , kısmi teslimat , sayıştay temyiz kurulu , sözleşme bedeli , sözleşme...

Sayıştay Temyiz Kurulu: Belediye Başkanının Sorumluluğu ... mümkün olmadığını belirterek sorumluluğa itiraz etmiştir. ... Sayıştay Temyiz Kurulu, bu tür bir süre uzatımının mevzuata aykırı olduğuna ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğine karar verdi.