Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15. Analizin Sonucu Sözleşmenin (herhangi bir nedenle) feshedilmesi...

Kural: Fesih Varsa İfaya Ekli Ceza Yoktur Yerel mahkeme, yüklenicinin yaptığı... Analizin Sonucu Ana Kural: Sözleşme (özellikle YİGŞ dışındaki...

...götürü bedel işlere, TBK 138 (uyarlama) ise koşulları varsa birim fiyatlı işlere uygulanır.

Analizin Sonucu Yükleniciler İçin: Anahtar teslim götürü... Projede varsa, yapmak zorundasınız.

Analizin Sonucu Bu karar, gecikmiş bir işi teslim alırken dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. ...yüklenici işi geciktirmişse ve sözleşmede bir gecikme cezası varsa, işi teslim alırken mutlaka gecikme cezasına/cezai...

...bedelden, yükleniciye daha önce yapılan ödemeler düşülerek (varsa) iş sahibinin fazla ödemesi veya yüklenicinin bakiye... Analizin Sonucu Götürü Bedelde Tek Yöntem: Yüklenici kusuruyla...

...hesaplanacağı yazsa bile, eğer sadece kısmi bir gecikme varsa, idareler bu hükmü harfiyen uygulamamalıdır.

Sayıştay: Gerekçe Varsa ve Hizmet Fiilen Alındıysa Kamu Zararı Yoktur Sayıştay 6. Analizin Sonucu Kadro Varken Hizmet Alımının Şartları: İdarelerin...

...kazandığının belirlenmesi ve ancak bundan sonra bir gecikme varsa ceza kesilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkeme... Analizin Sonucu Bu karar, idare ile yüklenici arasındaki karşılıklı edimlerin önemini vurgulamaktadır.

...Sonucu İdareler İçin: Mal teslim tarihi konusunda ihtilaf varsa, VUK hükümleri gereği fatura tarihi (veya 7 gün öncesi...