Aksi takdirde, yapılan fesih haksız sayılarak idarenin kamu zararı ve diğer tazminat talepleri mahkemelerce reddedilecektir.

Sayıştay, idarenin teknik savunmasını kabul etti: Kırsal alanda yol darlığı (vincin denge ayaklarının tam açılamaması) ve 10 metreyi aşan uzanma mesafesi (radius) nedeniyle 30 tonluk vincin fiili kapasitesinin 7-8 tona düştüğünü belirterek, yüksek kapasiteli vinç kiralamanın zorunlu olduğuna ve kamu zararı oluşmadığına...

(A) formülü ile idarenin uğradığı fark zararı hesaplanır. Hukuk Dairesi, yüklenicinin kusuruyla (işi yavaşlatma) feshedilen kamu ihale sözleşmesinde, idarenin talep edebileceği menfi zararın (olumsuz zarar) nasıl hesaplanacağını detaylandırdı.

Anahtar teslim işte, yüklenici projede A mahallinde yapması gereken parkeyi eksik yapıp, bedeliyle idarenin talebi üzerine B mahallinde proje dışı dolgu yaparsa kamu zararı oluşur mu?

Personel Servisi Şartnameye Uymadı: 60 Araca Ceza Kesmeyen İdareye Kamu Zararı! Yüklenicinin bu şartlara uymaması halinde idarenin sözleşmesel cezaları uygulaması zorunludur. Uygulanmaması kamu zararıdır.

KİK, bu sınırlamanın idarenin takdir yetkisini aştığına, 3 yaş kriterini anlamsız kıldığına ve maliyetleri yükselterek kamu zararına yol açabileceğine hükmederek ihaleyi iptal etti.

4735 sayılı kanun , idarenin kusuru , imar yolu , kamu zararı , projelerin onaylanması , Sayıştay kararı , süre uzatımı , Yapım işleri , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29

Karar, idarenin süre uzatım gerekçesini resmi yazıya yanlış (mahal değişikliği) yazmış olmasının, fiili durumu değiştirmediğini ve kamu zararı oluşturmadığını vurguladı.

Hukuk Dairesi , eksik imalat , eser sözleşmesi , fazla ödeme , hakediş onayı , idarenin zararı , Müşavir Firma Sorumluluğu , restorasyon , yapı denetim , Yargıtay Kararı

YBF'de %90 Tavanı Unutuldu: Kamu Zararını Kişi Borcuna Almak Zimmetten Kurtarır mı? Bu tavanın uygulanmaması doğrudan kamu zararı doğurur.