Yargıtay, işçi alacaklarını (kıdem, ihbar) ödemek zorunda kalan idarenin, bu bedeli yükleniciye rücu ettiği davada, ticari temerrüt faizi talebini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.

İdarelerin, asıl işveren sıfatıyla işçilere ödemek zorunda kaldıkları bu farkları, daha sonra sözleşme hükümlerine dayanarak yükleniciye rücu etmeleri, karmaşık davalara yol açmaktadır. ... Yerel mahkeme, sözleşme hükümlerine göre davacının (idarenin) bu bedeli davalılardan (yüklenicilerden) talep edebileceği...

Yükleniciye Rücu Edilir mi? ... Ancak; Haksız zenginleşen taraf yüklenici olduğu için, memurlar ödedikleri veya ödeyecekleri bu parayı Yükleniciye Rücu ederler (yansıtırlar).

Daireye göre, idarenin bedelsiz (0 TL) aldığı bitümü yükleniciye verirken piyasa fiyatından düşmemesi kamu zararıdır.

...gecikme cezasının ifaya ekli cezai şart olduğunu, ancak gecikmenin idarenin kendi edimini (teknik belgeleri sunma) yerine getirmemesinden kaynaklanması halinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiğini belirterek kesilen...

Analizin Sonucu Danıştay, idarenin kusurunun sabit olduğu bir durumda yükleniciye 4735/25-f maddesinden yasaklama kararı verilemeyeceğine hükmederek yasaklama işlemini hukuka aykırı bulmuştur.

Rücu Riski: İdare, bu davaları kaybetmesi halinde ödeyeceği tazminatları yükleniciye rücu edecektir. ... ...işçilik alacağı davaları ve üçüncü kişilerin açtığı (orman yangını) tazminat davaları varsa, idarenin bu davalardan doğacak potansiyel rücu riskine karşı teminatı tutabileceğine hükmetti.

...karşılanacağı ve yüklenicinin idareye veya kusurlu personele rücu hakkının bulunmadığı şeklinde hükümlere yer... ... Yüklenicinin kontrolü dışında olan, idarenin kendi personelinin ihmal, dikkatsizlik veya kusurundan kaynaklanacak zararların mali yükünün tamamen yükleniciye bırakılması, taraflar arasındaki dengeyi bozmaktadır.

Yükleniciler için sözleşmedeki her türlü özlük hakkı yükleniciye aittir ibaresi, idarenin rücu hakkının en güçlü hukuki dayanağıdır.

söz konusu düzenlemede idarenin demirbaşlarının arızalanması durumunda gerekli tamiratın... ... Kusurdan bağımsız, genel bir bakım-onarım sorumluluğu yükleniciye yüklenemez.