Sözleşmenin idarenin kusuru nedeniyle ifa edilemediğini tespit etti, sözleşmenin tasfiyesine ve yüklenicinin teminat mektubunun iadesine karar verdi. ... ... gücünü göstermektedir: İdare Kusuru Tespiti: Yükleniciler, idareden kaynaklı (hatalı ... ödenek yetersizliği) nedenlerle işi ifa edemez hale geldiklerinde, bu ... için (sözleşmenin feshini veya tasfiyesini talep eden) bir dava açmalıdır ...

...İhale Kurulu'nun 2019/DK.D-71 sayılı kararına atıf yaparak, yüklenicinin tasfiye başvurusu yapsa dahi, idarenin onayına (fesih veya devir) kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini... ... Yüklenicinin kendi başvurusu sonuçlanana kadar işi durdurması, idarenin kusuru değil, yüklenicinin kendi kusurudur.

...idare (davalı) ile sözleşme imzalayan yüklenicinin (davacı) sözleşmesi, işin %66'lık kısmı tamamlandıktan sonra idare tarafından tasfiye edilmiştir. ... Yüklenici, fesihte hiçbir kusuru olmadığını, idarenin en baştaki hatalı ihale işlemi nedeniyle bu durumun yaşandığını... ... Hukuki Sonuç: Yüklenicinin kusuru olmaksızın sözleşme feshedildiğinden, idare, sözleşmenin gerçekleşmeyen kısmına orantılı olarak yüklenicinin yaptığı bu peşin...

Analizin Sonucu Danıştay, idarenin kusurunun sabit olduğu bir durumda yükleniciye 4735/25-f maddesinden yasaklama kararı verilemeyeceğine... ... Bir yol yapım işinde kamulaştırma ve proje sorunları nedeniyle 7 kez süre uzatımı veren idarenin, işin bitmemesi üzerine yükleniciyi 4735 S.K.

... uygulama imkânı kalmadığından işin durdurulması ve tasfiyeye gidilmesinde ... Mahkemesi Kararı ve Sözleşmenin Tasfiyesi Bir okul inşaatı ihalesi, davacı yüklenici ile imzalanan sözleşme ile ... ... Olayda idarenin bir kusuru olmayıp, hukuki imkânsızlık nedeniyle sözleşme sona erdiğinden, yüklenicinin kâr kaybı talebinin reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer ... Bulunmaması Bir okul inşaatı yapım işinde, yüklenici firma işe başladıktan sonra ... ... Bu madde, idarenin kendi yükümlülüklerini (projelerin onaylanması vb.) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi halinde, bu durumun taahhüdün ifasına engel olması ve yüklenicinin bu engeli aşamaması...

Hukuk Dairesi, yüklenicinin kusuruyla (işi yavaşlatma) feshedilen kamu ihale sözleşmesinde, idarenin talep edebileceği menfi zararın (olumsuz zarar) nasıl hesaplanacağını detaylandırdı.

Bu durumda, yapılan işlerin bedelinin ödenmesi, sözleşmenin tasfiyesi ve özellikle yüklenicinin, işin tamamını yapma beklentisiyle mahrum kaldığı kâr (kâr kaybı... ... Davacı yüklenici, sözleşmenin kusuru olmaksızın sona erdiğini, eğer iş devam etseydi elde edeceği kârdan mahrum kaldığını iddia ederek, 4735 sayılı Kanun'un 24. ... idarenin hakları , ihalenin mahkeme kararıyla iptali , iş eksiliş , sözleşmenin tasfiyesi , tazminat , yüklenicinin hakları

sayılı kararı, idarenin kusurundan kaynaklanan gecikmelerde ceza kesilemeyeceğini... ... Bir simülatör tedarik işinde, idarenin sözleşme gereği vermesi gereken teknik bilgileri vermemesi nedeniyle yaşanan gecikmede, Yargıtay yükleniciyi haklı buldu.

Peki, iş programına göre gecikmiş bir iş, yüklenicinin kusuru olmaksızın, idarenin kendi nedenleriyle (ödenek yetersizliği, bütçesel zorluklar vb.) tamamlanmadan feshedilirse... ... Bir sathi kaplama yapım işi, idarenin bütçe yetersizliği nedeniyle %80 seviyesinde feshedildi.