İdare Kusurunu Kabul Etmiştir: İdarenin KİK'e gönderdiği yazıda projelerin onaylanmaması ve çiftliğin boşaltılamaması nedeniyle iş akışının yavaşladığını belirtmesi, idarenin kendi kusurunu kabul etmesi (ikrarı) niteliğindedir.

Ancak, ilk sözleşmenin idarenin kendi kusuru (örneğin hatalı proje veya elverişsiz zemin) nedeniyle ifa edilemediği başka bir mahkeme kararıyla sabitse, idare bu menfi zarar davasını açabilir mi? Bu kesin hüküm nedeniyle idarenin, kendi kusurundan doğan zarar için yükleniciden talepte bulunamayacağına karar verildi.

İdareye, yargı kararına uyması nedeniyle bir kusur yüklenemeyeceği için, ortada idarenin kusuruna dayalı haksız bir fesih yoktur. Olayda idarenin bir kusuru olmayıp, hukuki imkânsızlık nedeniyle sözleşme sona erdiğinden, yüklenicinin kâr kaybı talebinin reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Zararın doğması için sadece idarenin kusuru yetmez; zararın doğrudan bu kusurdan kaynaklanması gerekir. Daire , hukuka aykırı ihale dışı bırakma , idarenin hizmet kusuru , illiyet bağı , kar mahrumiyeti , SGK borcu yoktur yazısı iptali , tam yargı davası , teklif geçerlilik süresinin uzatılmaması , yargı kararının uygulanması

Hakedişlerin geç ödenmesi yükleniciler açısından süre uzatım hakkıdır ve idarenin kusurudur. hakedişlerin geç ödenmesi , idarenin kusuru , iş programı , ödenek aktarması , ortak kusur , süre uzatımı

Yüklenici ise, işin yavaşlamasının kendi kusurundan değil, idarenin kusurundan kaynaklandığını savunmuştur (örn: ifa yerindeki çevre istinat duvarının idarece yıkılmaması, sağlık ocağı temeli gibi engellerin kaldırılmaması).

(Not: Bu durum, idarenin hiçbir kesinti yapmadan tam ödeme yapmasından farklıdır.) Yargıtay'ın Bozma Gerekçesi: İdarenin Öncelikli Edim Kusuru Yargıtay, davanın esasına ilişkin kritik bir tespitte bulunmuştur. sayılı kararı , idarenin kusurundan kaynaklanan gecikmelerde ceza kesilemeyeceğini net bir dille ortaya koymaktadır.

Bu madde, idarenin kendi yükümlülüklerini (projelerin onaylanması vb.) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi halinde, bu durumun taahhüdün ifasına engel olması ve yüklenicinin bu engeli aşamaması şartıyla, gecikilen süre kadar uzatım verileceğini amirdir.

söz konusu düzenlemede idarenin demirbaşlarının arızalanması durumunda gerekli tamiratın yapılması sorumluluğunun yüklenicinin kullanımdan kaynaklanan kusuruna bağlanmadığı...

fiili imkansızlık , idarenin kusuru , Kamu İhale Sözleşmesi , kusur sorumluluğu , menfi zarar nedir , müspet zarar nedir , müterafik kusur , ortak kusur , sebepsiz zenginleşme , Yapım işleri , yüklenicinin kusuru