Yargıtay'ın emsal kararı, bir hizmet alım işinde yüklenicinin, helikopter kiraladığı alt tedarikçisinin sözleşmeye uymamasının mücbir sebep sayılamayacağını netleştirdi.

Yüklenici, mücbir sebep başvurusunu yaptığı andan itibaren işi durdurma hakkına sahip midir? ... ...Denge KİK'in bu kararı, kamu hizmetinin devamlılığı ile yüklenicinin hakları arasında hassas... ... ...Hakları Yönü: Cezaların iadesi kısmı ise, haklı bir mücbir sebep iddiası olan yüklenicinin, bekleme sürecinde haksız yere mali bir kayba uğramasını...

...fiyatlarındaki ani yükselişlerin işi imkansız kıldığını... ... Hazır yemek hizmeti veren yüklenicinin, Covid-19 pandemisi ve aşırı fiyat artışlarını mücbir sebep göstererek sözleşmeyi feshetme talebinin reddine dair analizdir.

...Sebep = İfa İmkansızlığı: Bir durumun mücbir sebep sayılması için (sözleşmede yazsa bile), o durumun işin yapılmasını fiilen imkansız hale getirmesi... ... Hukuki Nitelendirme: Yüklenicinin durumu mücbir sebep (ifa imkansızlığı) değil, olsa olsa aşırı ifa güçlüğü (TBK 138) olabilir. ... Eğer hizmet devam edebiliyorsa ve fiyat farkı ödeniyorsa, mücbir sebep iddiasını reddetmeniz bu Yargıtay kararı ile desteklenmektedir.

Yargıtay, yüklenicinin temyiz dilekçesindeki malzeme fiyatlarındaki öngörülemez artış ve mücbir sebep iddialarını... ... ...fiyat farkı alıyorsanız ve işi yapmaya devam ediyorsanız... ... Fiyat farkı ödeniyorsa ve hizmet aksamamışsa, salgının mücbir sebep sayılamayacağına ve teminat mektubunun iade edilmeyeceğine karar verildi.

...Borçlar Kanunu'na göre yüklenicinin gerçek... ... 18 aylık bir hizmet alımı işinde (gezi organizasyonu), henüz 35. ... 24 , hizmet alımı , iş eksilişi tazminatı , kamu zararı , mücbir sebep , sayıştay temyiz kurulu , sözleşmenin feshi , talep yetersizliği

Kurulun çoğunluğu, olayın özüne (gerçekten mücbir sebep olması ve yüklenicinin kusursuzluğu) odaklanarak, 20 günlük şekil şartı... ... Bir istinat duvarı yapım işinde, heyelan (mücbir sebep) meydana gelmesine rağmen yüklenici 4735 sayılı Kanun'un 10.

...doğan hak ve alacaklar kapsamındadır. Mücbir Sebeple Tasfiye ve Yüklenicinin Feragat Benzeri Beyanı Davacı yüklenici, bir köprü yapım işini üstlenmiş ve fiilen işe başlamıştır...

...öğrenci taşıma (araç kiralama) hizmet alımı sözleşmesi... ... ...avanın Açılma Zamanı: Yüklenicinin, idarenin süre... ... Covid-19 nedeniyle öğrenci taşıma işini ifa edemeyen yüklenici, mücbir sebep iddiasıyla süre uzatımı verilmemesine ilişkin muarazanın...

...hazır yemek hizmet alımı yüklenicisi, 17.05.2019 tarihli sözleşmesini, 11.03.2020'de başlayan Covid-19 salgını nedeniyle mücbir sebep&quot... ... ...veya mahkemeye, bu durumun işinizi yapmayı fiilen imkansız... ... İdareler İçin: Yüklenicinin mücbir sebep iddiasıyla fesih talebini, İfa imkansız mı? süzgecinden geçirin.