İcmalde bulunmayan bir bedelin, sonradan unutuldu veya dahil edilmeliydi denilerek talep edilmesi, götürü bedel sözleşmenin doğasına ve tarafların imzaladığı mutabakata aykırıdır. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, sözleşmenin götürü bedel olduğunu ve nakliyeyi kapsadığını belirterek davayı reddetmişti.

Hukuk Dairesi, götürü bedel sözleşmelerde fazla ödeme hesabının fiziki gerçekleşme oranının sözleşme bedeline uygulanması yöntemiyle yapılması gerektiğini, mahkemenin bu usule uymadan eksik inceleme ile karar verdiğini belirterek hükmü tekrar bozdu.

Analizin Sonucu Götürü Bedelde Tek Yöntem: Yüklenici kusuruyla feshedilen götürü bedel sözleşmelerde hakediş hesaplaması, fiziki oran yöntemi ile yapılmak zorundadır. eksik iş bedeli , fiziki oran yöntemi , götürü bedel sözleşme , hakediş hesaplaması , sözleşmenin feshi , tasfiye , yapılan işin bedeli , Yargıtay 15.

Bu nedenle, projedeki alan ile fiili alan arasındaki fark, götürü bedele dahil bir iş değil, sözleşme dışı fazla imalat niteliğindedir ve bedelinin yükleniciye ödenmesi gerekir. anahtar teslim götürü bedel , fazla imalat , idari şartname madde 12 , metraj farkı , Proje Hatası , sözleşme dışı imalat , Yargıtay 15.

Yargıtay'dan Götürü Bedel Sözleşmeler İçin Kritik Hesaplama: %10 Sınırı Aşıldığında Fiyat Nasıl Belirlenir? Analizin Sonucu İdareler İçin: Götürü bedelli işlerde, sözleşmede yer alan bir kalemin miktarının artması (fazla imalat) ile sözleşmede hiç olmayan yeni bir işin (ilave iş) yaptırılması farklıdır.

Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, götürü bedel sözleşmelerdeki risklerinizi ve idarenin yanıltıcı dokümanlarından doğan haklarınızı doğru analiz etmenizi sağlar.

Analizin Sonucu İdareler İçin: Götürü bedelli işlerde %10 yasal iş artışı sınırları içinde kalan ilave imalat bedellerini öderken, yüklenicinin sözleşmede kabul ettiği ihale tenzilatı oranını bu ilave işlere de uygulamaları Yargıtay içtihadı gereğidir.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmenin Hukuki Doğası: Bu sözleşme türünde temel ilke, sözleşme konusu işin, belirlenen sabit bedel karşılığında, tüm riskler (maliyet artışları, zemin farklılıkları gibi öngörülebilir riskler) yükleniciye ait olmak üzere tamamlanmasıdır.

sayılı kararı incelenerek, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinin hangi yönteme göre hesaplanması gerektiği hususları ele alınacaktır.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme ve projede olmayan bir imalatın (sözleşme dışı iş) yapılması durumunda, bu işin bedelinin nasıl ödeneceği en tartışmalı konulardan biridir. götürü bedel , iş artışı , mahalli piyasa rayici , sözleşme dışı imalat , TBK 526 , vekaletsiz iş görme , Yargıtay 15.