... Ödenek Yokluğu Yükleniciye Hem Süre Uzatımı Hem Fiyat Farkı Hakkı Doğurur: Sayıştay Kararı Yapım işleri sözleşmelerinde... Fiyat Farkı Esasları'nın 7.

fiyat artışlarının önemli bir bölümünün sözleşmenin 14. maddesi hükmüne istinaden fiyat farkı ödenmek suretiyle davalı kurum tarafından karşılandığı... Yükleniciye fiyat farkı ödeniyor mu?

Program sapmaları, gecikme cezaları ve fiyat farkı hesaplamaları açısından kritik sonuçlar doğurur. Yeni fiyat tespiti yapılması.

Birim Fiyat Sözleşmeler (Mal, Hizmet, Yapım): Sözleşme bedelinin en fazla yüzde 20’si oranında. ...değiştirilemezliği ilkesinin en mutlak uygulandığı alanlardan biri de fiyat farkı düzenlemeleridir.

...uzatımı kararı verildiğinde, bu durumun mali sonuçları fiyat farkı uygulamalarıyla ilişkilidir. fiyat farkı , gecikme , KİSK , mal alımı , mücbir sebep , Sözleşme süresi , süre uzatımı

Yargıtay'ın gerekçesi, kanunun açık hükmüne dayanmaktadır: Sözleşmede Fiyat Farkı Var mı? maddesi uyarınca iş için fiyat farkı hesaplandığını tespit etmiştir.

...uyarınca aşırı ifa güçlüğü hükümlerine dayanarak fiyat farkı ve sözleşmenin uyarlanmasını talep etmesiyle ilgilidir... Sözleşmede fiyat farkı hesaplanmayacağı yönünde açık bir hüküm bulunması...

...Fiyat Farkı Kararnamesi Emredicidir: Kurul, 2002/5037 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi'nin 8. Fiyat Farkı Kararnamesi'ne göre Hazinece karşılanan bu tutarın...

...ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, birinci... Sözleşmede fiyat farkı ödeneceğine dair bir hüküm bulunmalıdır.

Ancak, fiyat dışı unsurlar rekabeti kısıtlayıcı şekilde belirlenemez. Ayrıca, hukuki ve mali nitelikteki danışmanlık hizmetlerine fiyat farkı ödenmez.