Kararlarını, emsal satış bedelleri, & 2886 sayılı Kanun , Danıştay kararı , emsal bedel , hadde layık görmeme , ihalenin iptali , ita amiri takdir yetkisi , kamu yararı , madde 31 , muhammen bedel , taşınmaz satışı , yerindelik denetimi

Bu emsal karar, ihale sürecinde kısmen haklı bulunan isteklilerin, bedeli iade alamamasına ilişkin kuralı orantısız bir külfet olarak değerlendirdi ve bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Gecikme Cezasında Emsal Karar: Sözleşmede Toplam Bedel Yassa Bile Ceza Geciken Kısımdan Kesilir Mal alım ihalelerinde, özellikle kısmi teslimat yapılan işlerde, gecikme cezasının nasıl hesaplanacağı en tartışmalı konulardan biridir.

Danıştay, bu bedelin geçiş hakkı kapsamında olduğunu, ancak İdare Mahkemesi'nin bedelin ölçülü olup olmadığını denetlerken baz istasyonlarına ilişkin yönetmeliği emsal almasının hatalı değerlendirme olduğuna karar vererek kararı bozdu.

İdare, oluşan bedelin piyasa rayicinin altında kaldığını somut, objektif ve denetlenebilir verilerle (yeni piyasa araştırmaları, emsal kararlar vb.) ispatlamak zorundadır.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, bu riskin hangi tarafa ait olduğu meselesi, sözleşme hukukunun temel prensipleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu noktada farklı kararlar da verilmiş olmakla birlikte, emsal bir karar burada ele alınmıştır.

Götürü bedelli bir sözleşmede yüklenicinin talep ettiği fazla imalat (sözleşmedeki bir iş kaleminin miktarının artması) ve ilave iş (sözleşmede olmayan yeni iş kalemi) bedellerinin nasıl hesaplanacağı konusunda Yargıtay emsal bir karar verdi.

Sonuç Yüksek Fen Kurulu'nun 2022/12 sayılı kararı, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde proje değişikliği sonucu ortaya çıkan iş eksilişlerinin bedelinin nasıl tespit edileceği konusundaki belirsizliği ortadan kaldıran emsal bir nitelik taşımaktadır.

Risk: Bu konu Yargıtay içinde bile tartışmalı (karşı oy) olmakla birlikte, yükleniciler için cezanın kalan iş bedelinden kesilmesi gerektiğine dair güçlü bir emsal teşkil etmektedir.

Götürü Bedel Sözleşmede Projedeki İşi Fazla İmalat Diye Talep Etmek: Yargıtay'dan Emsal Jeneratör Kararı.